律图审稿专业委员会3轮严审

发包人提供材料存在哪些风险

2.9k浏览 帮助29人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-05-23
当发包方向我们供应原材料时出现了延迟交付的情况,这无疑将会对我司后续的施工进度产生影响,甚至可能引发我们需要适当延长工期以应对此类状况,同时还需承担因停工、窝工所带来的经济损失赔偿责任等相关法律责任。
根据我国《中华人民共和国民法典》的明确规定,如果发包方未能按照双方约定的时间及要求提供相应的原材料、设备、场地、资金以及技术资料等必要条件,那么作为承包方的我们将有权利适当延长工程的实施期限,并且有权提出索赔申请,要求对方赔偿由此而引起的停工、窝工等各类经济损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
发包人提供材料存在哪些风险
本文412字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解答? 125363人选择咨询律师
6262位律师在线平均3分钟响应99%好评
发包人提供材料存在哪些风险
一键咨询
  • 连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    157****8787用户1分钟前提交了咨询
    138****5806用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    132****5228用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    158****1447用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    166****2407用户2分钟前提交了咨询
    177****0186用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
  • 常州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    147****8460用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    155****1140用户4分钟前提交了咨询
    135****8203用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    131****6762用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    153****4536用户4分钟前提交了咨询
    171****5350用户4分钟前提交了咨询
    164****2301用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    147****0172用户4分钟前提交了咨询
    150****1541用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    147****2616用户3分钟前提交了咨询
    162****0365用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    137****0050用户4分钟前提交了咨询
    177****0641用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****8167用户4分钟前提交了咨询
    145****4270用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    148****0281用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    157****4802用户4分钟前提交了咨询
    130****1828用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    150****8028用户1分钟前提交了咨询
    132****1482用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    175****0882用户1分钟前提交了咨询
    148****7172用户4分钟前提交了咨询
    167****1165用户3分钟前提交了咨询
    166****8558用户2分钟前提交了咨询
    161****8740用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    173****6568用户1分钟前提交了咨询
    165****3841用户2分钟前提交了咨询
    146****1635用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    130****4203用户2分钟前提交了咨询
    164****7070用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    157****2120用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    134****2568用户4分钟前提交了咨询
    141****5146用户2分钟前提交了咨询
    156****2250用户4分钟前提交了咨询
    158****5335用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    178****8582用户3分钟前提交了咨询
    154****3115用户2分钟前提交了咨询
    136****6886用户1分钟前提交了咨询
    130****3436用户2分钟前提交了咨询
    152****8651用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    154****5564用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    153****7161用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    162****4361用户1分钟前提交了咨询
    143****4875用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****1673用户2分钟前已获取解答
连云港188****4393用户3分钟前已获取解答
徐州135****1226用户1分钟前已获取解答
刑事申诉提供什么材料?
申诉人向人民检察院提出申诉时,应当递交申诉书、身份证明、相关法律文书及证据材料或者证据线索。其中,身份证明是指自然人的居民身份证、军官证、士兵证、护照等能够证明本人身份的有效证件;法人或者其他组织的营业执照副本、组织机构代码证和法定代表人或者主要负责人的身份证明等有效证件。对身份证明,人民检察院经核对无误留存复印件。
10w+浏览
刑事辩护
老师某女人要五千元说提供性生活,收到钱后总是找借口托着不办事,这属于炸骗吗?谢谢
[律师回复] 回答:
根据您的描述,该行为可能构成诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取他人财物的行为。具体情况需要结合实际证据和细节进行判断。

分析:
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第一章第二条的规定,电信网络诈骗是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。虽然您的情况并非通过电信网络技术手段进行,但其核心在于是否存在以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物的行为。

从您的描述来看,该女子以提供性生活为名,向您索要五千元,但在收到钱后却找借口不履行承诺,这种行为符合诈骗罪的构成要件,即以非法占有为目的,通过虚构事实(提供性生活)的方法,骗取他人财物(五千元)。

根据《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的规定,索取他人财物的,不论是否“为他人谋取利益”,均可构成受贿罪。非法收受他人财物的,必须同时具备“为他人谋取利益”的条件,才能构成受贿罪。但是为他人谋取的利益是否正当,为他人谋取的利益是否实现,不影响受贿罪的认定。虽然该规定主要针对受贿罪,但其对诈骗罪的认定也有参考意义,即关键在于是否存在非法占有他人财物的目的和行为。

此外,根据《中华人民共和国民法典》第二章第一千零一十条的规定,违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的,受害人有权依法请求行为人承担民事责任。虽然该条款主要针对性骚扰行为,但其强调了违背他人意愿的重要性。在您的案例中,该女子违背了与您达成的协议,可能构成民事欺诈。

在实务中,如果行为人采用的欺骗手段达到了使他人产生认识错误并处分财物的程度,则构成诈骗罪[[4]]。如果行为人虽然采用欺骗手段,但并没有达到使他人无对价交付财物的程度,则只是民事欺诈,尚不构成诈骗罪[[5]]。

综上所述,您可以向公安机关报案,提供相关证据(如聊天记录、转账记录等),请求公安机关立案侦查。如果公安机关认定该女子的行为构成诈骗罪,将依法追究其刑事责任。同时,您也可以通过民事诉讼的方式,要求该女子返还不当得利。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
商标转让提供什么材料?
个人注册商标转让需提供的材料:1、商标注册证复印件;2、注册人身份证复印件签名2份;3、受让方主体资格复印件(受让人是个人:提供身份证复印件加个体户执照;受让方是公司提供:年检有效的营业执照副本复印件加盖公章);4、转让人提供转让声明公证书;5、转让申请书、转让协议书、转让声明书代理公司制作。
10w+浏览
知识产权
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
公租房提供什么材料2023
1.申请人及家庭成员身份证正反面复印件。2.申请人及家庭成员户口簿(首页,本人页印在正面,变更页印在背面)。3、婚姻状况证明。①已婚:出示结婚证③离婚:出示离婚证,民政局存档的离婚协议/法院判决书。等等。
10w+浏览
房产纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
商标续展提供什么材料?
商标续展需要提供的材料有商标续展的申请书、而且还有商标注册证的复印件、同时还要有当事人的所有身份证件;最后还要缴纳相关的续展费用;这样商标局才会爱理自己的要求,从而更好的处理。
10w+浏览
知识产权
问题紧急?在线问律师 >
5861 位律师在线,高效解决问题
流产假要提供什么材料?
流产假要提供的材料包括医院的诊断证明,还有住院的证明以及体检的证明等等有关的材料,当然如果女性员工没有结婚就进行一定的生育流产的,那么将不享受我国劳动法当中所规定的流产产假。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    158****7468
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    138****7453
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    130****4093
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应