南宁住宅装修合同

[律师回复] 一、装饰施工项目 1、装饰工程地点： 2、房屋结构： 3、装饰施工内容及要求：[详见附表1- 1、1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表 (一)、 (二);附表2：家庭居室装饰装修工程设计图纸，一式二份，甲乙双方各一份，并双方各一份，并双方确认] 4、 工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式： (1) 乙方包工、包料(详见附表第5：装修企业提供装饰装修材料明细表); (2) 乙方包部分包料，甲方提供部分材料(详见附表4：装修人提供装饰装修材料明细表);3) 乙方包工、甲方包料，即清包工(详见附表4：装修人提供装饰装修材料明细表)。 二、工程期限 工程期限 天，开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。 出现以下情形经发包方人确认，工程相应顺延： (1) 工程量变化和设计变更; (2) 不可抗力; (3) 发包人同意顺延的其他情况。 如因项目变更经双方协商，工程相应调整。 三、工程造价及付款方式 1、工程总造价：(大写)： (小写) 元， 2、付款方式：合同约定的开工日期前三日，甲方支付工程总价款的 计 元，其余价款根据施工进度计划分期支付; (1)木工进场前，支付总价款 ，计 元; (2)油漆工进场前，支付总价款 ，计 元; (3)余款 元，工程验收 合格后一次付清。 凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的，应在工程验收合格后按工程决算结清。 双方款项往来，均就出具发票或正式收据。

[律师回复] 　　房屋装修的时候一般业主会和装修公司签订了装修合同的，如果装修后是因为装修公司的问题是房子漏水的话，业主可以找装修公司承担赔偿责任。　　如果装修公司不负责任的话，业主可以先以照片的形式将房屋漏水受损的地方拍下来，然后与装修公司协商赔偿事项。如果协商不成的话，业主可以携带照片、装修合同以及房屋质量鉴定机构的鉴定证明去向法院起诉，由法院来裁定装修公司是否承担赔偿责任。同时起诉时如果业主担心对方不承认照片的话，可以向公证处申请证据保全公证以确保照片的证明效力。

[律师回复] 1.本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。 2. 开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。 3. 竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。 4. 工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

[律师回复] 关于农村土地新政策这个问题，将会完善土地征收制度，缩小土地征收范围，探索制定征收目录,严格界定公共利益用地范围，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。征地需要安置的农业人员，具体安置人数按被征收耕地面积除以征地前被征地单位人均耕地面积计算。计算出现小数的，按四舍五入处理。经安置的农业人口可按规定转为城镇居民。需要安置的农业人口，除按法律规定的补偿安置方式外，市人民政府可根据实际采取预留产业用地、实物补助、自谋职业补助等方式之一拓宽安置途径。被安置的农业人员与被征地农村集体经济组织签订自谋职业安置协议的，可以按被征收土地的安置补助费除以需要安置的农业人口数，从征收土地补偿费中领取安置补助费，并按２．５万元／人标准向征地拆迁单位领取自谋职业补助。征地位于第四区片的不执行自谋职业补助安置方式。

[律师回复] 发包人（甲方）：_________ 　　承包人（乙方）：_________ 　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 　　第一条工程概况 　　 1.1工程名称：_________. 　　 1.2工程地点：_________. 　　 1.3承包范围：_________. 　　 1.4承包方式：_________. 　　 1.5工期：本工程自_____年______月______日开工，于______年______月_____日竣工。 　　 1.6工程质量：_________. 　　 1.7合同价款（人民币大写）：_________. 　　第二条甲方工作 　　 2.1开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 　　 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 　　 2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。 　　 2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 　　 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 　　 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 　　第三条乙方工作 　　 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 　　 3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 　　 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 　　 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 　　 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 　　 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 　　第四条关于工期的约定 　　 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 　　 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 　　 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 　　 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 　　第五条关于工程质量及验收的约定 　　 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。 　　 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 　　 5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担得验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 　　 5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 　　 5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 　　 5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 　　第六条关于工程价款及结算的约定 　　 6.1双方商定本合同价款采用第_________种： 　　 （1）固定价格。 　　 （2）固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 　　 （3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 　　 6.2本合同生效后，甲方分_________次，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 　　 6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_____天内，结清尾款。 　　第七条关于材料供应的约定 　　 7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 　　 7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 　　第八条有关安全生产和防火的约定 　　 8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 　　 8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 　　 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 　　 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 　　第九条奖励和违约责任 　　 9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。 　　 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作为奖励。 　　 9.3乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程项目达到优良标准时，除按本合同 5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_______元，作为奖励。 以上就是我对于住宅装修装饰施工合同问题的 我的理解了