律图审稿专业委员会3轮严审

产生工期拖延情况该由谁承担

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-08-16
718浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
工期拖延责任承担要按具体情形判断。
要是发包人原因致工期拖延,像没按约定提供施工场地、未及时交付图纸、未按时支付工程进度款等,按《中华人民共和国民法典》,发包人要担责。承包人能要求顺延工期,还可让发包人赔偿工期延误损失,像停工、窝工费用等。
若因承包人自身问题造成工期拖延,比如施工组织不力、人员不足、技术水平不够等,承包人要担违约责任。发包人能按合同约定让承包人支付逾期竣工违约金,若给发包人造成其他损失,承包人也要赔偿。
遇到不可抗力,像地震、洪水、战争等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况致工期拖延,依法律规定,双方通常互不担违约责任。但承包人要及时通知发包人,在合理期限内提供证明,双方根据实际情况协商工期顺延。
要是第三方原因导致工期拖延,例如供应商未按时供应材料,责任承担根据合同相对性和各方过错程度确定。若承包人已尽合理注意义务,可向第三方索赔,工期也应相应顺延。

案情回顾:

小朱作为发包人将工程承包给小李。施工过程中,小朱未按时支付工程进度款,导致工期拖延。同时,供应商小胡未按时供应材料,也影响了工期。小李以小朱未付款为由要求顺延工期并赔偿损失,小朱则认为小李施工组织不力也有责任,双方就工期拖延责任承担产生争议。

案情分析:

1、因小朱未按约定支付工程进度款,依据《中华人民共和国民法典》,小朱应承担相应责任,小李有权要求顺延工期,并要求小朱赔偿因工期延误造成的停工、窝工等损失。
2、对于供应商小胡未按时供应材料这一第三方原因,若小李已尽合理注意义务,可向小胡主张赔偿,同时工期应相应顺延。
3、若小李存在施工组织不力等自身原因造成工期拖延,小李也应承担违约责任,小朱可按合同约定要求小李支付逾期竣工违约金,若造成其他损失,小李需进行赔偿。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
南通135****1402用户1分钟前已获取解答
镇江156****4638用户2分钟前已获取解答
宿迁177****8127用户1分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125437人选择咨询律师
6408位律师在线平均3分钟响应99%好评
产生工期拖延情况该由谁承担
一键咨询
  • 扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    158****1413用户4分钟前提交了咨询
    160****3648用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    172****1473用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    134****2343用户3分钟前提交了咨询
    171****2267用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    144****7637用户4分钟前提交了咨询
  • 淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    143****4156用户4分钟前提交了咨询
    138****2680用户4分钟前提交了咨询
    135****6208用户2分钟前提交了咨询
    158****7315用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    163****8348用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    138****8474用户3分钟前提交了咨询
    130****6301用户1分钟前提交了咨询
    175****8378用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    172****3850用户2分钟前提交了咨询
    143****4700用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    140****2036用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    144****0802用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    135****5618用户2分钟前提交了咨询
    174****2725用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    148****4453用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    138****1723用户3分钟前提交了咨询
    176****4117用户2分钟前提交了咨询
    133****6805用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    137****8721用户1分钟前提交了咨询
    135****8166用户1分钟前提交了咨询
    131****6776用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    160****0082用户3分钟前提交了咨询
    174****7712用户4分钟前提交了咨询
    136****6247用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    168****0277用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****7514用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    166****6835用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    162****3370用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    148****1053用户3分钟前提交了咨询
    163****6510用户1分钟前提交了咨询
    130****3415用户3分钟前提交了咨询
    163****4073用户3分钟前提交了咨询
    154****3008用户4分钟前提交了咨询
    170****3548用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    140****2503用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    136****1707用户2分钟前提交了咨询
    138****4141用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    162****3123用户3分钟前提交了咨询
    157****0042用户1分钟前提交了咨询
    157****7783用户1分钟前提交了咨询
    147****4876用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    136****5831用户1分钟前提交了咨询
    154****6564用户2分钟前提交了咨询
    130****4616用户1分钟前提交了咨询
镇江134****1085用户2分钟前已获取解答
扬州180****1499用户3分钟前已获取解答
南京178****8390用户4分钟前已获取解答
赊账买卖合同证据有效吗
赊账买卖合同证据通常有效,但需满足一定条件。依据相关法律,证据要具备真实性、关联性和合法性。真实性指证据客观存在、非伪造,如真实的赊账合同等;关联性要求证据与案件事实相关,能证明赊账买卖关系,像涉及交易内容的聊天记录;合法性强调收集方式合法。符合要求的证据可认定案件事实,如合同结合送货凭证能证明欠款事实。
10w+浏览
做财产公证需要借助什么途径
9.2w浏览2026-05-23
约定保底收益的合作协议有效吗
约定保底收益的合作协议是否有效需具体分析。一般情况下,若协议是双方真实意思表示,不违反法律法规强制性规定和公序良俗,有效。但如涉及“名为合作、实为借贷”,或存在显失公平、损害国家集体第三人利益等情形,可能被认定无效。
10w+浏览
夫妻财产公证后期有纠纷怎么办
10w+浏览2026-05-16
合同纠纷失效期怎么算
合同纠纷诉讼时效一般为三年,自权利人知道或应知道权利受损及义务人之日起算,如合同履行期到对方未履约,权利人知晓时起算。自权利受损超二十年,法院不予保护,特殊情况可依申请延长。诉讼时效内,权利人提履行请求等情形会使时效中断,期间重新计算。遇合同纠纷要关注时效,依法维权。
10w+浏览
出资协议可不可以为子女公证财产
10w+浏览2026-05-09
收据盖上公章会不会产生法律效应
收据盖上公章通常具有法律效应,公章代表公司意志,盖上公章意味着公司确认收据内容。从证据角度,它能证明收款事实,是收款方收到款项的直接凭证,产生纠纷时可作有力证据。不过,若有相反证据证明收据内容与事实不符,如存在欺诈、胁迫等,法院可能不认可其证明力。一般无相反证据时,其能约束公司承担相应权责。
10w+浏览
房子公证书什么情况下能撤销
10w+浏览2026-05-09
签长期租赁合同有法律效应吗
签长期租赁合同一般具有法律效力,但需满足一定条件。据《民法典》,合同有效要求行为人有相应民事行为能力、意思表示真实,且不违法违规、不违背公序良俗。同时,租赁期限不得超二十年,超期部分无效,续订后期限自续订日起也不得超二十年。符合条件且在法定期限内的合同受法律保护,超二十年部分不受保护。
10w+浏览
放弃公证书的办理需缴纳多少费用
10w+浏览2026-05-09
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州152****1290用户1分钟前已提交咨询
镇江156****5881用户1分钟前已获取解答
盐城177****7900用户3分钟前已提交咨询
南京134****6261用户3分钟前已获取解答
徐州135****7185用户4分钟前已提交咨询
泰州181****5519用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换