律图审稿专业委员会3轮严审

工程遇不可抗力损失,应由哪个来承担

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-09-20
646浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
工程遇到不可抗力,损失承担规则按《中华人民共和国民法典》规定执行。
工程本身损害、因工程损害致第三方人员伤亡和财产损失,以及运到施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担。发包人和承包人的人员伤亡,分别由其所在单位负责并承担相应费用。承包人的施工机械设备损坏和停工损失,由承包人承担。停工期间,承包人按发包人要求留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。工程所需清理、修复费用,也由发包人承担。
当事人迟延履行后发生不可抗力,不能免除违约责任。若合同有关于不可抗力损失承担的特别约定,且不违反法律、行政法规的强制性规定,按约定执行。
实践中,发生不可抗力事件,双方要及时通知对方,采取措施防止损失扩大,保存好相关证据,以此在后续处理损失分担问题时维护自身合法权益。

案情回顾:

小朱作为发包人将工程承包给小李。施工期间遭遇不可抗力,工程本身受损,第三方人员有伤亡和财产损失,运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备也有损害。小李的施工机械设备损坏且停工。小朱要求小李在停工期间留必要管理人员及保卫人员。双方就损失承担产生争议,小朱认为按规定自己承担部分损失,小李应承担其设备损坏和停工损失;小李则觉得不应自己承担全部设备和停工损失。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国民法典》,工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,应由发包人小朱承担。
2、小李的施工机械设备损坏及停工损失,按规定由承包人小李承担。
3、停工期间,小李应小朱要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,由发包人小朱承担。若双方合同有特别约定且不违反法律、行政法规强制性规定,应从其约定。同时双方应及时通知对方,采取措施防止损失扩大,并保存好相关证据。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
宿迁188****7762用户2分钟前已获取解答
泰州181****3295用户1分钟前已获取解答
淮安135****1431用户4分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125317人选择咨询律师
6072位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程遇不可抗力损失,应由哪个来承担
一键咨询
  • 徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    167****5602用户1分钟前提交了咨询
    167****4223用户2分钟前提交了咨询
    142****5013用户2分钟前提交了咨询
    155****7177用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    144****3041用户3分钟前提交了咨询
    167****0446用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    150****5142用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    147****8573用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    162****0788用户4分钟前提交了咨询
    135****1383用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    135****8473用户1分钟前提交了咨询
    147****6513用户3分钟前提交了咨询
    168****7250用户1分钟前提交了咨询
    178****1065用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    175****6571用户4分钟前提交了咨询
    145****0718用户2分钟前提交了咨询
    153****2073用户3分钟前提交了咨询
    163****8824用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    163****8882用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    143****5648用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    143****3731用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    163****6721用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    138****2035用户3分钟前提交了咨询
    147****3058用户4分钟前提交了咨询
    144****3402用户1分钟前提交了咨询
    168****7661用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    161****3551用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    173****0476用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    134****5041用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    152****3084用户3分钟前提交了咨询
    178****8411用户3分钟前提交了咨询
    130****7020用户1分钟前提交了咨询
    173****1200用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    145****3512用户2分钟前提交了咨询
    136****6200用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    160****5652用户3分钟前提交了咨询
    145****2332用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    165****8834用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    154****6741用户4分钟前提交了咨询
    178****3564用户3分钟前提交了咨询
    155****6870用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    130****0100用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    150****8146用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    152****5206用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    157****2534用户3分钟前提交了咨询
    144****6022用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    164****6310用户4分钟前提交了咨询
    153****7428用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    134****0108用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    156****2064用户4分钟前提交了咨询
南京135****1843用户3分钟前已获取解答
盐城134****2653用户1分钟前已获取解答
无锡180****4426用户1分钟前已获取解答
厨房老板不发工资怎么办
厨房老板不发工资,劳动者可多途径维权。先与老板协商,要求支付工资并了解原因,保留协商证据。协商不成,可向劳动监察部门投诉,其有权责令老板限期支付,逾期可责令加付赔偿金。也能向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,应在规定时间内提出书面申请。对仲裁结果不服,可在规定期限内向法院起诉。
10w+浏览
发票作废丢失了怎么办
10w+浏览2026-06-06
医院工作满一年辞职是否有年终奖
医院工作满一年辞职是否有年终奖需分情况判断。若规章制度或合同规定以发放时在职为条件且不违法,辞职员工可能无法获得;若依工作表现、业绩发放且员工已达标,即便辞职也有权获得。若无相关规定,司法实践会综合考量医院发放惯例、员工离职原因等,合理离职且医院有发放惯例,法院可能支持员工诉求。
10w+浏览
撤销权四种情形在税务处理上有什么
10w+浏览2026-05-23
未入职前的培训可以不给工资吗
未入职前的培训通常不应不给工资。依据《中华人民共和国劳动法》,劳动者提供劳动,用人单位就应支付报酬,培训期间按单位要求参与培训属提供劳动。若培训由单位组织且具管理性和强制性,即便未入职,单位也需支付工资。若单位拒绝,劳动者可先协商,协商不成可向劳动监察部门投诉或申请仲裁维权。
10w+浏览
家庭主妇没收入,上税方面该怎么做
10w+浏览2026-05-17
双方离婚前的工资应当怎样去处理
双方离婚前的工资,若夫妻双方无特别约定,应属夫妻共同财产。离婚时,一般由双方协议处理;协议不成的,由人民法院根据财产具体情况,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。这样能保障双方在财产分割上的公平合理。
10w+浏览
房产证过时没办别人仲裁我费用谁出
9w浏览2026-05-16
公司要降岗降薪怎么办
公司单方面降岗降薪属变更劳动合同内容。若劳动合同无相关约定,公司变更需与员工协商一致,擅自变更员工有权拒绝。此举可能构成违约,员工可采取措施维权:先与公司沟通,要求恢复;协商不成向劳动监察部门投诉;也可申请劳动仲裁,要求继续履行合同或支付经济补偿等。维权时要收集相关证据。
10w+浏览
超过一年时间是否能进行即征即退
10w+浏览2026-05-14
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州134****3941用户2分钟前已提交咨询
盐城156****2397用户3分钟前已获取解答
无锡180****1605用户3分钟前已提交咨询
淮安134****1839用户4分钟前已获取解答
宿迁156****1599用户2分钟前已提交咨询
苏州178****8904用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换