工期延期索赔的标准具体是什么
- 律师解析
-
工期延期索赔是施工时承包商因非自身原因致工程进度延误，向业主提补偿要求。下面说说索赔标准。
索赔成立有两个条件。一是承包商要证明工期延误非自身原因，像不可抗力，如自然灾害、战争；业主原因，像未按时提供施工场地、变更设计；第三方原因，如供应商未按时供货。二是要在规定时间提索赔意向和报告，一般在事件发生后一定时间发索赔意向通知，规定期限内交详细索赔报告。
索赔费用计算分几方面。人工费用含额外增加人工成本、窝工费，窝工费按合同约定人工单价或当地行业标准算。材料费用方面，因工期延长材料价格上涨可索赔差价，材料超期存储可索赔仓储费。机械费用如设备闲置费、租赁费增加，按合同约定或实际发生费用算。管理费含现场和总部管理费，按一定比例算。利润一般只有业主原因致工期延误时，承包商才可索赔。
索赔时，承包商要提供充分证据，像施工日志、会议纪要、往来函件、工程照片、录像、采购发票等。证据要真实、有效、完整，能证明工期延误事实和损失金额。
案情回顾:
小许作为承包商承建小何的工程项目。施工期间，因供应商小朱未按时供货以及小何未按时提供完整施工场地，导致工程进度延误。小许在事件发生后一定时间内发出索赔意向通知并提交详细索赔报告，向小何提出工期延期索赔及补偿费用，费用涵盖人工、材料、机械费用、管理费和利润等。但小何以小许证据不足且部分费用不合理为由拒绝全额赔偿。
案情分析:
1、此次工期延误存在非小许自身原因，一是供应商小朱未按时供货，二是小何未按时提供施工场地，符合工期延期索赔成立条件中关于非自身原因的规定。
2、小许在规定时间内发出索赔意向通知和提交详细索赔报告，满足索赔流程要求。
3、小许若要获得赔偿，需提供充分证据支持索赔要求，如施工日志、采购发票等，以证明工期延误事实和损失金额。对于利润索赔，因有小何原因导致工期延误的情况，小许可按规定进行索赔，但需合理计算各项费用。
0
问题没解答? 125455人选择咨询律师
工期延期索赔的标准具体是什么
一键咨询
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
侵犯著作权罪获利50万会怎么判
8.7w浏览2026-06-07
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
网络侵权案件的判决结果怎样
8.2w浏览2026-06-06
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
著作权案件判决赔偿的标准是什么
10w+浏览2026-06-06
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
侵害作品署名权纠纷起诉条件是怎样的
8.1w浏览2026-06-05
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
侵犯著作权非法经营数额8万会判多久
9.9w浏览2026-06-04
