已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
发包方违约，该如何应对和维权
- 律师解析
-
在合同履行过程中，如果发包方出现违约行为，他们依法理应承担相应的违约责任，包括但不仅限于赔偿损失。
首先，我们看以下几个重要条款：
第一，若发包方未能依照之前约定的时间与需求为我方提供原材料、设备、场地、资金以及技术资料等必备品，我方可在此基础上顺延工程的完成时间，同时，根据相关法律规定，我方有权利进一步追索停工、窝工等可能带来的损失赔偿；
第二，由于发包方的原因导致工程建设途中暂时停下、缓慢推进等情况的发生，发包方应当立即采取有效措施，尽最大努力弥补或降低损失程度，并针对因其原因给我方所带来的延期、概率减低、运输成本增加、机械设备调迁、材料及构件积压等直接和额外损失以及实际支付的费用进行赔偿；
第三，如果由于发包方的临时变更计划、所提供资料的准确性不足或未能按照协议约定的时间提供必要的勘察、设计工作条件，从而使勘察、设计过程不得不返工、停滞甚至需修改，发包方应对勘察人和设计师实际消耗的工作量给出补偿。
尽管如此，如双方在赔偿问题上无法达成共识，我方保留诉诸法律手段解决争议的权利。
此外，我们要注意到，发包方也被称为发包机构，其以企业所有权的代表者身份参与到承包经营活动中来。
在这个过程中，发包方作为发包行为的主体，通常情况下具有明显的优势地位，稳定的发包方有助于确保我们的承包经营目标实现，同时也可以成为改变承包经营者决策的重要因素，从而对整个承包经营成果产生深远影响。
所以，选择合适的发包方或是选择恰当的发包机构组成，是决定承包经营能否成功的关键前提，也是我们承包的第一步重要工作。
- 法律依据
-
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民法典》第五百七十八条
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
0
施工合同纠纷案件·推荐文章
-
工人受伤包工头应该如何维权
-
发包方违约，该如何应对和维权在合同履行中，发包方违约需承担违约责任，包括延误提供必备品导致工期顺延并赔偿损失；因发包方责任导致工程暂停需补偿我方停工、损失及额外费用；临时变更计划或资料问题导致勘察设计调整，发包方需负责补偿相应工作量。如协商不成，我方有权法律诉讼。发包方不仅是合同主体，其稳定性和决策影响力对承包经营至关重要。因此，选择合适的发包方/机构是承包成功的基础任务。
转包分包纠纷
-
开发商和总包纠纷停工应该如何应对开发商若未按约定时间交付房屋，应承担违约责任。逾期未超60日，每日支付总房价款万分之三作为违约金；逾期超过60日，业主可解除合同，开发商需全额返还房款并支付5%额外违约金，或业主可选择继续履行合同，开发商需支付万分之五的违约金。
-
开发商违约应该向谁维权开发商逾期交房，购房者可向房地产管理局投诉。房屋交付需通过验收并获证书。购房者疑房屋质量可申请检测。若证实开发商原因导致延期，应履行合同义务。争议未解，可求助于消费者保护组织参与仲裁。仲裁无效时，可通过司法程序解决。
-
开发商违约后该如何维权若开发商出现违约行为，购房者有权选择解除合约并让其承担相应的法律责任，包括需要支付相应的违约金作为损失赔偿；在购买方拒绝行使合约解除权时，可依据房屋出售及购买协议中的特定条款向仲裁机构提出法律仲裁或者直接向当地法
二手房纠纷
-
开发商违约该怎么维权若开发商违反购房合同，购房者有权解除合同并要求支付违约金；若选择继续履行，可向仲裁机构申诉或向法院起诉；若开发商拒不履行，购房者可向法院申请强制执行。购房者应根据合同条款选择合适的维权途径。
二手房纠纷
施工合同纠纷案件·常见问题 更多
问题没解答? 125307人选择咨询律师
发包方违约，该如何应对和维权
一键咨询
发包方违约，该如何应对和维权
在合同履行中，发包方违约需承担违约责任，包括延误提供必备品导致工期顺延并赔偿损失；因发包方责任导致工程暂停需补偿我方停工、损失及额外费用；临时变更计划或资料问题导致勘察设计调整，发包方需负责补偿相应工作量。如协商不成，我方有权法律诉讼。发包方不仅是合同主体，其稳定性和决策影响力对承包经营至关重要。因此，选择合适的发包方/机构是承包成功的基础任务。
10w+浏览
建设工程纠纷开发商交房违约应如何维权
10w+浏览2024-09-20
开发商违约交房应该如何维权
10w+浏览2024-07-20
开发商违约交房应该如何维权
10w+浏览2024-07-20
开发商违约业主应该怎么维权
10w+浏览2024-07-20
开发商违约交房维权应该怎么做
10w+浏览2024-08-25
