律图审稿专业委员会3轮严审

工期延误的合同未约定的怎么处理

最新修订 | 2024-11-17
715浏览
律师解析
关于在工程延期但并无特别约定的情况下,首先需要明确引起工程工期延迟的根本原因。
倘若所面临的情形属于不可抗拒的外部条件,例如自然灾害等,那么双方应该秉持公平正义的原则共同承担由此引发的经济损失
然而若是由于发包方未能按时提供完备的施工环境、重大设计变更等内部原因造成的工期推迟,承包方则理所当然地有权提出补偿要求,包括由此引发的额外成本支出以及延迟履行期。
针对因承包方面临的自身困难所导致的工期滞后问题,发包方可能会施加压力要求承包方采取紧急补救措施以期缩短延期的时间,但是若紧急补救不能实现,发包方则有权以违约为名进行追索,要求其支付相应的赔偿金
在涉及此类事宜的处理过程中,双方需要借助友好协商来解决争议,如果这种方式无法达成协议,便可以考虑寻求第三方调解机构的协助,或者依照相关法律法规向具有司法管辖权的人民法院提起诉讼,由法院根据具体案情,全面衡量双方的过失程度、实质性利益损失等多方面因素,作出符合法理的公平公正判决。
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

施工合同纠纷案件·推荐文章

盐城135****4283用户1分钟前已获取解答
泰州152****8910用户3分钟前已获取解答
扬州177****7203用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125414人选择咨询律师
3211位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期延误的合同未约定的怎么处理
一键咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    167****1741用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    134****2803用户4分钟前提交了咨询
    150****6235用户1分钟前提交了咨询
    161****3801用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    158****5317用户1分钟前提交了咨询
    144****1336用户3分钟前提交了咨询
    172****4784用户3分钟前提交了咨询
    178****2676用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    177****4414用户2分钟前提交了咨询
    156****1506用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    172****2344用户2分钟前提交了咨询
    130****8746用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    177****7435用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    137****2066用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    151****5565用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    145****7454用户1分钟前提交了咨询
    131****3213用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    135****0302用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    137****5058用户4分钟前提交了咨询
    137****4730用户1分钟前提交了咨询
    156****3007用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    162****6823用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    136****4556用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    137****4661用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    166****6175用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    161****7006用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    151****2423用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    141****1485用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    172****1675用户3分钟前提交了咨询
    154****0511用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    142****4627用户1分钟前提交了咨询
    158****7277用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    140****6756用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    150****5127用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    158****8531用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    130****5084用户3分钟前提交了咨询
    131****0144用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    164****8222用户4分钟前提交了咨询
    135****2745用户1分钟前提交了咨询
    151****2363用户3分钟前提交了咨询
    147****2880用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****7013用户4分钟前提交了咨询
    172****4858用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    153****3626用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    161****6178用户4分钟前提交了咨询
    134****2765用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    141****4366用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    160****2371用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    161****6412用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    156****4581用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
镇江180****4853用户4分钟前已获取解答
扬州152****5183用户3分钟前已获取解答
苏州177****4870用户4分钟前已获取解答
施工合同中未约定延误工期违约金怎么办?
施工合同中未约定延误工期违约金,当事人也是可以依据我国民法典的规定要求违约的一方支付赔偿金的。虽然当事人最终是可以得到违约金的但违约金的数额一般来说是不会大于实际损失的,所以当事人在签订施工合同时,一定要留意合同对于此项是否有明确规定。
10w+浏览
合同事务
工期延误违约金怎么扣的?
延误工期所产生的违约金,可以按照实际损失进行赔偿,也可以按照双方在签订合同时的约定进行赔偿,存在违约行为时,需要承担继续履行,采取补救措施,支付违约金等违约责任。
10w+浏览
合同事务
工期延误的违约金上限是多少?
工期延误的违约金上限是实际损失的30%,根据我们国家法律当中明确的规定建设工程施工合同的双方当事人是需要签订相关的合同的,如果其中一方违反合同当中的约定,就需要按照双方当事人所约定的违约金来进行赔偿。
10w+浏览
合同事务
工期延误的违约金规定是什么
国家没有统一规定工程延误的违约金,在《中华人民共和国民法典》(执行)中,规定违约金应该由双方当事人确定,可以按照违约有可能会产生的损失赔偿额确定的违约金标准,有证据证明违约金过高或过低的,才能请求法院变更违约金标准。
10w+浏览
合同事务
工期延误违约金标准是什么
以双方约定为主,可以约定具体的数额,也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
10w+浏览
合同事务
顶部
陈雪寒律师
陈雪寒律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州152****9305用户2分钟前已提交咨询
南京134****3392用户3分钟前已获取解答
宿迁178****8987用户2分钟前已提交咨询
盐城177****4871用户2分钟前已获取解答
泰州134****1298用户2分钟前已提交咨询
无锡177****3735用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换