建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些
最新修订 | 2024-05-30
3.3k浏览
5点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
工期延误的情形包括：
1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。
4、工程设计变更和工程量增加。
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6、不可抗力。
7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
- 法律依据
-
《民法典》
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
5
工程款纠纷案件·推荐文章
-
建设工程工期顺延的情形有哪些建设工程顺延工期的常见情况包括：发包方未能如期提供图纸、设备或条件；未按时支付预付款或进度款；工程师未提供必要指令和批准；设计重大变更或工程量大幅增加；非承包方原因导致的连续停水、停电、停气超过8小时；不可抗力因素；以及合同约定的其他特殊情形。这些情况均可能导致工期顺延。
施工合同纠纷
-
建设工程工期顺延的情形有哪些建设工程工期顺延的具体情形包括： 发包人未能及时提供图纸和开工条件、未按时支付预付款和进度款、工程师未履行职责、承包方无法控制的意外情况（如停水电、气体供应中断超8小时）、自然灾害等不可抗力因素，以及合同明确规定或工程师同意的其他情形。
施工合同纠纷
-
建设工程工期顺延的情形有哪些建设工程顺延工期的常见情况包括： 发包方未能如期提供图纸、设备或条件；未按时支付预付款或进度款；工程师未提供必要指令和批准；设计重大变更或工程量大幅增加；非承包方原因导致的连续停水、停电、停气超过8小时；不可抗力因素；以及合同约定的其他特殊情形。 这些情况均可能导致工期顺延。
施工合同纠纷
工程款纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125510人选择咨询律师
建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些
一键咨询
建设工程工期顺延的情形有哪些
建设工程工期顺延的具体情形包括：
发包人未能及时提供图纸和开工条件、未按时支付预付款和进度款、工程师未履行职责、承包方无法控制的意外情况（如停水电、气体供应中断超8小时）、自然灾害等不可抗力因素，以及合同明确规定或工程师同意的其他情形。
10w+浏览
建设工程纠纷开设赌场从犯算轻罪吗
[律师回复] 开设赌场罪的从犯是否为轻罪不能一概而论。我国刑法规定，从犯应从轻、减轻或免除处罚。
开设赌场罪较为严重，从犯在共同犯罪中作用小，刑事责任较主犯轻。不过，最终定罪量刑需综合多因素，像犯罪情节、涉案金额、参与度、有无自首立功等。
若从犯作用微小、涉案金额小、有悔罪表现等，可能判轻刑；若情节严重，即便为从犯也可能受重罚。得依据具体案件的事实和证据判定。
开设赌场罪较为严重，从犯在共同犯罪中作用小，刑事责任较主犯轻。不过，最终定罪量刑需综合多因素，像犯罪情节、涉案金额、参与度、有无自首立功等。
若从犯作用微小、涉案金额小、有悔罪表现等，可能判轻刑；若情节严重，即便为从犯也可能受重罚。得依据具体案件的事实和证据判定。
4.4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
开设赌场的数额巨大是多少
[律师回复] 我国法律中，不同地区对开设赌场“数额巨大”标准或有差异。通常，抽头渔利累计达3万以上、赌资累计达30万以上、参赌人数累计达120人以上，可算数额巨大，但具体得参照当地司法解释与司法实践。开设赌场属严重违法犯罪，会被法律严惩，一旦涉及就面临刑事处罚，如有期徒刑、拘役、罚金等。
4.5w浏览
开设赌场罪退回公安侦查二次怎么处理
[律师回复] 退回公安二次侦查，可能是案件证据不足或需进一步补充核实。此时，公安机关会依法再次侦查，收集更多证据以完善案件事实与证据链。
嫌疑人一方要积极配合律师并保持沟通，了解案件进展。律师会根据新情况为嫌疑人提供法律帮助和辩护策略。
对司法机关来说，二次退回侦查后，若证据仍不足，可能不起诉或按现有证据处理；若补充的证据能证明犯罪事实，案件将按正常诉讼程序推进。
嫌疑人一方要积极配合律师并保持沟通，了解案件进展。律师会根据新情况为嫌疑人提供法律帮助和辩护策略。
对司法机关来说，二次退回侦查后，若证据仍不足，可能不起诉或按现有证据处理；若补充的证据能证明犯罪事实，案件将按正常诉讼程序推进。
4.5w浏览
建设工程工期顺延的情形有哪些
建设工程顺延工期的常见情况包括：
发包方未能如期提供图纸、设备或条件；未按时支付预付款或进度款；工程师未提供必要指令和批准；设计重大变更或工程量大幅增加；非承包方原因导致的连续停水、停电、停气超过8小时；不可抗力因素；以及合同约定的其他特殊情形。
这些情况均可能导致工期顺延。
10w+浏览
建设工程纠纷
您好，我是聋人，我想了解一下，我自已有一套房子了，姐姐自已有一套，中关村房子是我父母给我和姐姐名下了，但父母去世了，中关村有改建回迁房，姐姐对我说她自己房子给我，中关村都归姐姐，但我有房了过了户，就给我儿子过户，怎么过户给小楗名下，是否要过户费？多少钱？
[律师回复] 您好，这个事情您要谨慎处理，建议可以起草一个协议
3w浏览
建设工程工期顺延的情形有哪些
建设工程顺延工期的常见情况包括：发包方未能如期提供图纸、设备或条件；未按时支付预付款或进度款；工程师未提供必要指令和批准；设计重大变更或工程量大幅增加；非承包方原因导致的连续停水、停电、停气超过8小时；不可抗力因素；以及合同约定的其他特殊情形。这些情况均可能导致工期顺延。
10w+浏览
建设工程纠纷女方婚前财产（房子）女方死后第一顺继承人丈夫、子女、父母是否三种人各得三分之一
[律师回复] 无遗嘱情况下，法定继承一般情况下是这样，有特殊情形的如则不均分。
4.7w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
您好，我想咨询一下，我们采购的除尘器及配电设施，安装完成后，多次出现跳闸，供应商委托我们在当地找专业人员维修，维修后一个月出现电机烧毁，（维修费用供应商转我们，我们转维修人员），烧毁后由于企业着急生产，我们花费3500元，再次购买电机，有什么法律依据可以要回这3500元吗
[律师回复] 你好，保存好烧毁的电机，查明烧毁原因，以质量不合格无法使用要求对方退款
3.3w浏览
开设网络赌案盈利20万判刑多少年
[律师回复] 开设网络赌场盈利20万属情节严重。我国刑法规定，营利性开设赌场，处五年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
盈利20万一般视为情节严重，可能判五年以上十年以下刑期。不过，具体量刑还综合考虑犯罪者认罪态度、自首、立功等情况。若能积极退赃、认罪认罚，或可从轻处罚。最终刑期由法院依具体案件裁决。
盈利20万一般视为情节严重，可能判五年以上十年以下刑期。不过，具体量刑还综合考虑犯罪者认罪态度、自首、立功等情况。若能积极退赃、认罪认罚，或可从轻处罚。最终刑期由法院依具体案件裁决。
3.7w浏览
涉嫌开设赌场罪刑事拘留怎么判
[律师回复] 开设赌场罪的量刑要综合多因素判断。通常，情节较轻的，判五年以下有期徒刑、拘役或管制，外加罚金；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
量刑会考虑赌场规模、赌资数额、参赌人数、违法所得数额、社会影响等。若有自首、立功等从轻或减轻处罚情节，或者属于从犯，也会影响量刑。
在刑事拘留阶段，嫌疑人应积极配合调查、如实供述罪行。家属可考虑委托律师为嫌疑人提供法律帮助、了解案件进展、维护其合法权益。
量刑会考虑赌场规模、赌资数额、参赌人数、违法所得数额、社会影响等。若有自首、立功等从轻或减轻处罚情节，或者属于从犯，也会影响量刑。
在刑事拘留阶段，嫌疑人应积极配合调查、如实供述罪行。家属可考虑委托律师为嫌疑人提供法律帮助、了解案件进展、维护其合法权益。
3.1w浏览
一建建设工程施工管理
指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。管理类型：按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，分为：1、业主方的项目管理2、设计方的项目管理3、施工法的项目管理。
10w+浏览
建设工程纠纷开设赌场罪抽头100万怎么判刑
[律师回复] 开设赌场抽头渔利达100万属情节严重，依我国刑法规定，通常处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
量刑会综合多种因素，像犯罪嫌疑人有无自首、立功等从轻减轻情节，是否累犯等加重情形，在共同犯罪中的地位作用，主观恶性等。
积极退赃、认罪认罚可能影响量刑使之较轻，但最终判刑由法院依案件具体情况依法判定。
量刑会综合多种因素，像犯罪嫌疑人有无自首、立功等从轻减轻情节，是否累犯等加重情形，在共同犯罪中的地位作用，主观恶性等。
积极退赃、认罪认罚可能影响量刑使之较轻，但最终判刑由法院依案件具体情况依法判定。
4.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
涉嫌开设赌场最多拘留多长时间
[律师回复] 开设赌场涉罪，刑事拘留一般不超37天。侦查时若发现嫌疑人另有重要罪行，自发现日起重新算侦查羁押期。
要是仅为治安违法，行政拘留最长15天。两种以上违反治安管理行为的，合并执行最长20天。
不过，具体拘留时长要综合案件复杂程度、证据收集等多方面因素确定。一旦被认定开设赌场罪，面临的是刑事处罚而非仅仅拘留。
要是仅为治安违法，行政拘留最长15天。两种以上违反治安管理行为的，合并执行最长20天。
不过，具体拘留时长要综合案件复杂程度、证据收集等多方面因素确定。一旦被认定开设赌场罪，面临的是刑事处罚而非仅仅拘留。
4.1w浏览
法院开庭延期最长延迟多久
[律师回复] 法庭延期没有固定最长时限，主要看案件复杂度、不可抗力及法律程序需求等多方面因素。这通常意味着更好地维护公正公平，保护当事人权益。法院会在适当的时候再定开庭日期，并通知当事人。
4.1w浏览
建设工程施工合同？
写明发包方和承包方的基本信息，工程项目（工程名称，地点，内容等。）。工程期限及特殊情况发生的延期处理方式。工程价款、结算及付款方式。建筑材料、设备的供应和采购。施工与设计变更。工程质量管理及验收。安全施工和质量保修。最后写明违约责任。署名。
10w+浏览
合同事务
开设赌场现在刑法是判多少年
[律师回复] 开设赌场罪的量刑主要分为两档：
1.?一般情节：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。比如，张三在自己家中开设小型赌场，组织少量人员参与赌博，获利较少，没有造成严重社会影响的，可能会被认定为一般情节。
2.?情节严重：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。以下是一些可能被认定为“情节严重”的情形：
- 抽头渔利数额累计达到 3 万元以上的；
- 赌资数额累计达到 30 万元以上的；
- 参赌人数累计达到 120 人以上的；
- 建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在 3 万元以上的；
- 参与赌博网站利润分成，违法所得数额在 3 万元以上的；
- 为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
- 招揽未成年人参与赌博的等。
司法实践中对于具体案件的量刑会综合考虑各种因素，如犯罪人的自首、立功、坦白、从犯等情节，以及犯罪的性质、手段、社会危害程度等。
1.?一般情节：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。比如，张三在自己家中开设小型赌场，组织少量人员参与赌博，获利较少，没有造成严重社会影响的，可能会被认定为一般情节。
2.?情节严重：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。以下是一些可能被认定为“情节严重”的情形：
- 抽头渔利数额累计达到 3 万元以上的；
- 赌资数额累计达到 30 万元以上的；
- 参赌人数累计达到 120 人以上的；
- 建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在 3 万元以上的；
- 参与赌博网站利润分成，违法所得数额在 3 万元以上的；
- 为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
- 招揽未成年人参与赌博的等。
司法实践中对于具体案件的量刑会综合考虑各种因素，如犯罪人的自首、立功、坦白、从犯等情节，以及犯罪的性质、手段、社会危害程度等。
4.4w浏览
