千万工程款纠纷，付红亮律师二审助力施工方全胜

住宅项目施工合同，拉开了一场大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷的序幕。某建筑施工企业与某房地产公司签订合同后，完成施工并交付工程，但房地产公司长期拖欠工程款，还提起巨额反诉，主张工程存在质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等问题。

付红亮律师接受建筑施工企业委托后，开启了一系列严谨的工作。他先是全面梳理案件，针对质量反诉，提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录，证明工程验收合格、交付多年且已过质保期，维修费用是开发商自行改造所致，与施工质量无关；处理工期反诉时，提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件，表明工期延误是开发商责任；对于未完工程反诉，提交施工图纸、签证单、验收记录，证明已完成全部合同及签证工程；面对扣款反诉，主张罚款、水电费、检测费无合同依据且无施工企业确认，系开发商单方行为，不应扣除。

庭审成为案件的关键转折点。一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见，全面驳回了开发商的反诉。开发商不服上诉，二审法院维持原判，反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍，也明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则。

类似的情况还出现在另一起大型住宅项目建设工程施工合同纠纷中。2011年，某建筑集团与某房地产公司签订合同，完成施工并交付工程后，房地产公司长期拖延结算，提出工程存在质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、结算单价过高、扣款不合理等抗辩，拒绝支付剩余工程款。

付红亮律师接受建筑集团委托，开始了艰巨的证据攻坚。他梳理了施工合同、补充协议、施工图纸、签证单等上千份证据，固定建筑集团全面履约、工程合格、工期顺延、房地产公司逾期付款等事实。庭审中，针对质量抗辩，提交验收合格证明、质保维修记录；针对工期抗辩，提交工期顺延签证、房地产公司逾期付款证明；针对结算异议，提交签证单、图纸、定额文件；针对扣款抗辩，逐项核对凭证，剔除不合理扣款。同时，援引相关法律规则，全面驳斥房地产公司的抗辩。一审法院采纳全部代理意见，判令房地产公司支付一千三百余万元工程款及违约金，二审维持原判。

还有一起大型房地产建设工程施工合同纠纷，同样展现了付红亮律师的专业能力。2013年，XX集团与乙房地产公司签订合同，施工期间乙公司多次违约，导致XX集团停工。XX集团曾先行诉讼，但因证据问题未获支持。2022年，付红亮律师接受委托，面对案件历经多次关联诉讼、法律关系复杂、证据零散、双方未完成最终结算、工程量和工程总价款争议大、乙公司抗辩理由繁多、标的额巨大等难点，他第一时间开展证据攻坚，系统整理数百份原始施工资料，调取关联案件生效判决书，核对双方付款凭证等。庭审中，针对乙公司的核心抗辩逐一精准反驳。一审法院采纳其代理意见，判决乙公司支付工程款及逾期利息。乙公司上诉，付红亮律师继续代理二审，精准抗辩，二审维持原判。

付红亮律师是河北省房地产研究中心特约研究员、中国法学会会员，还是北京市盈科（石家庄）律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任。他深耕法律服务行业十余年，秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念，擅长刑事辩护、劳动工伤、建筑工程等领域，累计承办案件超500件。在这些建工纠纷案件中，他凭借扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度，解决了当事人的法律难题，维护了他们的合法权益。同时，他还积极投身公益法律服务，先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、企航民营企业法律服务中心等平台提供公益法律咨询与普法讲座，践行着律师的社会责任。