建设工程施工合同纠纷,一方上诉欲改判,唐瑞律师助力厘清责任终获部分支持

最新修订 | 2026-06-23
浏览10w+
唐瑞律师
唐瑞律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:167人
擅长领域:诉讼仲裁 律所:北京市惠诚(西安)律师事务所
执业证号:16101201910151056 电话:18192519588
律师优势:有团队,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;代理强制执行、民商事经济纠纷的诉讼与仲裁。曾服务过知名企业案件,如西安赛格商业运营管理公司的建设工程案件、陕西有色的劳务工程案件、中大国际矿产资源纠纷案件、陕西省汉中堂宏投资有限责任公司、陕西广播电视台的常年法律顾问等。
展开
专家导读 建设工程施工合同纠纷案件,一审判决西安XX公司支付陕西XX公司工程款244181.6元。唐瑞律师2019年执业,此前办理过近百件经济纠纷案件。二审中,他协助上诉人提交新证据,参与质证辩论。最终法院部分支持上诉请求,陕西XX公司需支付8万元逾期完工违约金。
建设工程施工合同纠纷,一方上诉欲改判,唐瑞律师助力厘清责任终获部分支持

在陕西西安,一起建设工程施工合同纠纷案件引发了广泛关注。2017年,西安XX公司与陕西XX公司就西安XX国际购物中心负二层视频监控系统改造工程签订《施工合同书》。施工过程中,双方因工程款支付和工期延误问题产生争议,陕西XX公司起诉要求支付工程款及利息,西安XX公司反诉要求支付延误工违约金一审法院判决西安XX公司支付工程款,驳回双方其他请求。西安XX公司不服,提起上诉。

唐瑞律师自2019年开始执业,现任职于北京市惠诚(西安)律师事务所。他深耕经济纠纷诉讼与执行领域,已成功办理相关案件近百件,是惠诚(西安)律所执行团队、合同事务部负责人,也是中国法律援助基金会调解员。在本案二审中,唐瑞律师接受西安XX公司委托,为其提供法律服务。

接手案件后,唐瑞律师多次仔细查阅一审卷宗,深入研究合同条款和案件事实。他发现案涉工程在实际施工过程中存在施工图调整的情况,这可能对工期和工程款支付产生影响。为了更全面地了解案件情况,唐瑞律师还前往施工现场进行实地调查,与相关人员进行沟通,收集了大量证据

在二审庭审中,唐瑞律师协助西安XX公司提交了B2层1区工区吊顶装修工程验收记录表等新证据,以证明合同中的装修工程在20XX年X月X日验收完成,案涉工程不存在装修影响施工进度的问题。他在质证和辩论环节表现出色,针对对方观点进行了有力反驳。唐瑞律师指出,虽然合同约定具体工期根据甲方装修进度而定,但实际点位变动及装修工程对案涉监控改造工程的影响只是局部个别的,并不直接影响整体进度,造成工期延误的主要原因仍在施工方陕西XX公司。

最终,法院部分支持了西安XX公司的上诉请求。判决维持一审关于支付工程款的判决,西安XX公司需支付延期付款利息;陕西XX公司需支付8万元逾期完工违约金。这一结果为西安XX公司挽回了一定的损失。

客户对唐瑞律师的专业能力和服务态度给予了高度评价。他们表示,唐瑞律师在案件处理过程中认真负责,不仅对案件进行了深入分析,还积极收集证据,为案件的胜诉奠定了坚实基础。唐瑞律师凭借丰富的办案经验和精湛的专业技能,为客户提供了优质的法律服务,成功维护了客户的合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6620位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程施工合同纠纷,一方上诉欲改判,唐瑞律师助力厘清责任终获部分支持
一键咨询
  • 168****6787用户1分钟前提交了咨询
    147****3341用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    134****7425用户2分钟前提交了咨询
    142****8172用户1分钟前提交了咨询
    135****6450用户3分钟前提交了咨询
    132****1208用户3分钟前提交了咨询
    133****7618用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    137****3778用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
  • 133****3163用户1分钟前提交了咨询
    158****0024用户3分钟前提交了咨询
    131****3870用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    178****7245用户1分钟前提交了咨询
    137****2424用户4分钟前提交了咨询
    143****7266用户2分钟前提交了咨询
    170****8510用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建设工程施工合同纠纷,一方上诉欲改判,唐瑞律师助力厘清责任终获部分支持
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通181****8858用户3分钟前已提交咨询
连云港156****8046用户4分钟前已获取解答
扬州178****5268用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换