付红亮律师在精准抗辩驳回反诉

最新修订 | 2026-06-23
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 庭审进行到,被告某房地产公司提出工程质量、工期、未完工程、扣款等巨额反诉。付红亮律师接受某建筑施工企业委托,精准举证、严密论证,对抗被告反诉。最终,一审法院采纳其全部代理意见,全面驳回被告反诉,被告上诉后二审维持原判。此结果为施工方后续主张工程款奠定基础。
付红亮律师在精准抗辩驳回反诉

被告某房地产公司为支持其反诉主张,提交了一系列证据。对于质量反诉,被告出示了防水、车库地面等存在问题的照片及相关维修费用清单,以此证明工程存在质量瑕疵且产生了几百万元的维修费;在工期反诉方面,被告提供了合同约定工期和实际竣工时间的对比材料,欲证明原告逾期竣工应承担违约金;针对未完工程反诉,被告提交了部分工程未施工的现场照片和相关预算资料,要求扣除相应工程款;扣款反诉中,被告拿出罚款、水电费、检测费等单据,主张这些费用应从工程款中扣除。

付红亮律师则有条不紊地应对。针对质量反诉,他从文件夹中抽出竣工验收报告、交付证明以及质保期维修记录等证据材料,整齐地摆放在桌面上。这些证据表明工程早已验收合格并交付多年,且已过质保期,维修费用是开发商自行改造所致,与施工质量无关。对于工期反诉,付红亮律师提交了工期顺延签证、开发商逾期付款证明以及设计变更文件,以此说明工期延误是开发商的责任,原告不存在逾期情况。在未完工程反诉上,他拿出施工图纸、签证单和验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目。对于扣款反诉,付红亮律师指出罚款、水电费、检测费既无合同依据,也没有原告的确认,属于开发商的单方行为,不应扣除。法官仔细查看双方提交的证据,不时在笔记本上记录着。

进入,被告律师强调工程质量问题严重影响了项目的正常使用,原告逾期竣工给被告造成了巨大损失,未完工程和不合理的扣款也需要得到解决。付红亮律师则进行了有力的反驳。他首先强调工程已经验收合格并交付多年,质量问题不应再由原告承担责任。对于工期问题,他指出是开发商的原因导致工期延误,原告不应为此负责。在未完工程方面,付红亮律师再次明确原告已经按照合同约定完成了全部工程。对于扣款问题,他坚持认为这些扣款没有合法依据。法官认真倾听双方的辩论,不时询问双方一些关键问题,以进一步了解案件情况。

在,付红亮律师再次总结了自己的观点,强调被告的反诉没有事实和法律依据,请求法院驳回被告的全部反诉请求。被告律师也进行了最后陈述,坚持自己的反诉主张。法官在听取双方的最后陈述后,宣布休庭,将择日宣判。

最终,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了被告某房地产公司的反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判。付红亮律师执业十余年来,累计承办案件已逾500多件,在建设工程、房地产等领域经验丰富。他此次成功代理该案件,为施工方扫清了维权障碍,也彰显了其在建工反诉领域的专业能力。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.9k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6232位律师在线平均3分钟响应99%好评
付红亮律师在精准抗辩驳回反诉
一键咨询
  • 徐州用户3分钟前提交了咨询
    164****0574用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    155****5821用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    143****8478用户2分钟前提交了咨询
    177****1655用户1分钟前提交了咨询
    140****4122用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    168****2751用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    171****0068用户3分钟前提交了咨询
    151****0457用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
  • 133****0836用户4分钟前提交了咨询
    156****5723用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    130****5603用户4分钟前提交了咨询
    170****1165用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    136****2208用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    157****3321用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    138****1072用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 付红亮律师在精准抗辩驳回反诉
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

镇江135****7557用户2分钟前已提交咨询
苏州188****6428用户3分钟前已获取解答
南通152****2655用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换