江苏盐城建设工程施工合同纠纷，汪家道律师助力原告解除合同获工程款

在江苏省盐城市的一起建设工程施工合同纠纷案件中，原告浙江甲X公司与被告盐城XX公司产生了激烈的法律争议。2021年8月3日，双方签订了《盐城市XXXXX项目50-63楼、65-67楼、地库、配套楼及幼儿园桩基础工程合同》《盐城XXXXX三期基坑支护及降水工程合同》，合同暂定总金额共379XXXX4612.72元。原告依约于2021年8月5日进场施工，然而施工过程波折不断。2021年9月1日，被告因工程前期手续问题要求原告暂停施工，之后虽复工，但因江苏省发布《能耗双减控制方案》，建材价格大幅上涨。双方就材料价格上涨补差事宜达成《会议纪要》。复工后施工至2021年12月6日，经结算，被告应支付工程款，但仅支付600万元工程进度款，2022年1月，被告又因项目资金困难要求原告停工。2022年6月14日，原告寄送《催款函》未获回复，项目至今未能复工。原告面临工程款难以收回、材料款及人工工资难以支付的困境，合同目的无法实现。

汪家道律师作为原告浙江甲X公司的委托诉讼代理人参与此案。他凭借20年的法律服务经验，尤其是在建筑工程纠纷领域的专业积累，展现出了卓越的专业能力。在办案过程中，汪家道律师仔细查阅案件相关材料，梳理证据链条。针对被告提出的原告未提供足额发票、不应承担逾期付款违约责任等抗辩理由，汪家道律师依据合同约定和实际施工情况，提出了有力的反驳意见。他强调被告因自身原因导致工程停工，且未按约支付工程款，已构成违约。对于材料调差款和塔吊费用，他通过工程联系函等证据，证明原告主张的合理性。在可得利益损失方面，他依据合同约定和相关法律规定，论证该损失在订立合同时可预见的限度内，应得到支持。

最终，法院判决原告与被告签订的两份合同予以解除，被告需支付原告工程款109XXXX6074.38元及相应利息，支付工程款（材料调价补差）787853.47元及塔吊费用76533.26元及相应利息，原告对案涉建筑物拍卖、变卖或折价所得价款享有优先受偿权，被告还需支付原告可得利益损失962777元。与原告最初的预期相比，汪家道律师成功为原告争取到了合同解除、工程款支付、材料调差款和可得利益损失等多项权益，最大程度地维护了原告的合法权益，体现了其在建筑工程纠纷领域的专业实力和丰富经验。