建设工程施工合同纠纷:装饰公司违约,仲裁获胜挽回损失

最新修订 | 2026-06-26
浏览10w+
曹亮律师
曹亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:541人
擅长领域:合同事务 律所:北京市京师(沈阳)律师事务所
执业证号:12101200910981502 电话:15140017788
律师优势:有团队,办过大案,高学历,丰富的专业经验; 我们拥有京师(沈阳)律师事务所刑民交叉法律事务部的优秀团队,办案经验丰富,承接重大、疑难、复杂的刑事案件跨省市代理,最大限度内保障和维护当事人的合法权益。
展开
专家导读 生活中,装修工程遭遇违约的情况并不少见。申请人付某某与辽宁某装饰公司签订装修合同后,公司严重逾期,且仅完成约1/4工程量。付某某提起仲裁,在曹亮律师的帮助下,最终成功解除合同并挽回超32万元损失。
建设工程施工合同纠纷:装饰公司违约,仲裁获胜挽回损失

装修违约引仲裁

申请人付某某与辽宁某装饰公司在2020年10月23日签订了家庭居室装饰装修工程施工合同,约定装修款358,000元,工期195个工作日。付某某按约支付了97%的装修款347,260元,还额外支付增项费用39,000元。然而,该装饰公司严重逾期开工,工期大幅超期,到庭审时仅完成约1/4的工程量,连基础水电工程都未完工。而且该装饰公司已被列入失信被执行人名单,完全丧失继续履约能力,导致付某某装修合同目的无法实现。付某某遂提起仲裁,要求解除合同、返还装修款、支付违约金并退还增项费用。

曹亮律师接受委托后,迅速行动。他先是快速整理证据链,收集相关案件信息。在面对被申请人缺席、未答辩的情况时,精准依据仲裁条款立案,全程规范推进仲裁程序,保障了仲裁合法有效推进,确保缺席审理与裁决成立。同时,他系统整理了合同、付款流水、增项凭证、现场照片/视频、第三方工程量评估报告等全套证据,形成完整证据链,支撑全部核心主张。

仲裁胜诉赔偿

沈阳仲裁委员会作出终局裁决:双方装修合同于2024年4月12日正式解除;装饰公司返还装修款247,260元;支付违约金35,800元;返还增项费用37,500元(扣除已完工地热部分1,500元);本案全部仲裁费17,206元由装饰公司承担。上述款项需在裁决送达后30日内付清,逾期依法强制执行

曹亮律师能如此精准地处理案件,得益于他多年的执业经验。从2009年开始执业至今,他累计承办案件已逾1000多件,在民事合同纠纷领域有丰富的实践经验。他熟悉关联案件的处理,曾在建筑工程领域代理中建xx局辽宁分公司、中铁xx局集团下属公司诉讼案件,成功为公司追回欠款。这些过往经历让他能快速专业地处理此次建设工程施工合同纠纷

普通人应对建议

在日常生活中,普通人遇到类似的建设工程施工合同纠纷,首先要注意保存好合同、付款凭证、现场照片等相关证据。当权益受到损害时,不要慌乱,及时寻求专业律师的帮助。

曹亮律师凭借其在民事合同纠纷领域长期的实践经验和专业知识,能够为委托人提供有效的帮助。他可以帮助委托人整理证据,精准分析案件,依据法律规定提出合理的主张,最大程度挽回损失。他曾担任国有资产公司业务部法律顾问、投资管理公司法律顾问、外资企业法律顾问等,在公司合同审核、债权债务评估等方面经验丰富,能综合运用这些经验维护委托人在合同纠纷中的合法权益。如果遇到合同纠纷,委托曹律师这样经验丰富的律师代理案件,能增加胜诉的几率,保障自身合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.3k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6596位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程施工合同纠纷:装饰公司违约,仲裁获胜挽回损失
一键咨询
  • 164****3458用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    172****7284用户3分钟前提交了咨询
    144****5776用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    136****2625用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    134****1550用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    145****0366用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    137****3056用户3分钟前提交了咨询
    156****7826用户4分钟前提交了咨询
    167****6032用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    168****4837用户1分钟前提交了咨询
    170****4188用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    174****3138用户2分钟前提交了咨询
    141****5816用户1分钟前提交了咨询
    136****2037用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    164****6818用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建设工程施工合同纠纷:装饰公司违约,仲裁获胜挽回损失
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁181****4753用户4分钟前已提交咨询
南京152****8376用户2分钟前已获取解答
苏州188****1088用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换