装修公司停工又注销，业主还能追回款项吗

家庭装修过程中，最怕遇到施工方中途停工、又以各种理由加价，甚至最后注销公司逃避责任。程理想律师代理的一起承揽合同纠纷案，就涉及这类问题。

2022年1月1日，李某与某公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定全包装修，工期90天，工程造价4.5万余元。李某依约支付首期款2.6万元及进度款1.7万余元。但施工到墙面处理阶段时，工程停滞。2022年6月2日，该公司单方出具《停工单通知单》，称李某未支付墙面铲除、阳台贴砖等增项款3.5万余元，宣布停工并解除合同。之后，李某另行委托第三方完成剩余装修，支出1.9万余元。另查明，该装修公司已于2022年10月注销，其唯一股东为阚某甲。李某遂起诉，要求确认合同解除，并由阚某甲返还剩余装修款、支付违约金及租金损失。

程理想律师代理李某后，围绕合同解除、增项款是否成立、股东责任及租金损失等问题组织证据。法院经审理认为，涉案合同合法有效，被告单方停工导致合同无法继续履行，应支持解除。关于装修款，被告未能举证证明增项属于原合同内容或双方协商一致，李某另行委托第三方支出的1.9万余元合理合法，应予支持。关于违约金，法院依法调整为四百余元。关于租金损失，因缺乏合同依据且不具备可预见性，不予支持。因被告公司未经依法清算即注销，其唯一股东阚某甲应承担相应民事责任。最终法院判决解除合同，阚某甲支付装修款1.9万余元及违约金四百余元。

这个案件提醒业主，装修合同中应尽量明确工程范围、变更程序和违约责任。若施工方中途停工，应注意保留通知、聊天记录、付款凭证和第三方施工证据。若对方注销公司，仍可依法审查股东责任。程理想律师执业于北京云亭（徐州）律师事务所，长期办理合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等案件，注重从合同条款和证据链条中维护当事人权益。