家庭装修合同样本的基本内容有哪些

最新修订 | 2024-08-21
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 一般家庭装修合同的基本内容都应该有装修公司跟户主的基本信息,写清楚装修项目,装修方式,装修规格,对装修工程质量上的要求以及质量验收方式,开工时间,完工时间,质保期,工程价款结算,争议解决方式,违约责任等条款。
家庭装修合同样本的基本内容有哪些

一、家庭装修合同样本的基本内容有哪些?

(一)委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话;

(二)住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积,装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式;

(三)装饰装修工程的开工、竣工时间;

(四)装饰装修工程保修的内容、期限;

(五)装饰装修工程价格,计价和支付方式、时间;

(六)合同变更和解除的条件;

(七)违约责任及解决纠纷的途径;

(八)合同的生效时间;

(九)双方认为需要明确的其他条款。

二、家庭装修合同满足什么条件才有效?

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

三、家庭装修合同违约纠纷的诉讼流程是什么?

1、原告起诉

2、法院受理后将起诉书副本送达被告。

3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。

4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。

5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。

6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。 法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。

7、法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。

8、判决宣告。

装修合同的基本内容大体如开头给大家介绍到的这样,不过在这里还是要提醒民众,装修家的时候一定要找正规的装修公司,这样装修质量才有保障。而在签完家庭装修合同后,装修合同对装修公司跟户主都具有法律约束力,所以,双方都应该严格按合同约定履行应尽义务。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6995位律师在线平均3分钟响应99%好评
家庭装修合同样本的基本内容有哪些
一键咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    136****6760用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****7522用户3分钟前提交了咨询
    150****5681用户3分钟前提交了咨询
    176****2656用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    163****7442用户4分钟前提交了咨询
    165****2115用户1分钟前提交了咨询
  • 146****8032用户2分钟前提交了咨询
    148****1681用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    138****6216用户4分钟前提交了咨询
    170****8760用户2分钟前提交了咨询
    134****5862用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    162****6674用户1分钟前提交了咨询
    168****0486用户4分钟前提交了咨询
    168****8347用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    131****2468用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询

合同订立·推荐文章

为你推荐
宿迁178****3981用户1分钟前已获取解答
沭阳188****7307用户1分钟前已获取解答
南通181****7069用户4分钟前已获取解答
装饰装修承包合同范本的基本内容有哪些
装饰装修承包合同的基本内容应该有承包方和发包方的详细信息,对装修工程的概况进行介绍,约定清楚工期,对工程质量的要求以及材料设备的供应问题,然后就是工程造价款,合同的履行方式,违约责任等条款。工程承包合同的详细条款,是双方自行约定的。
10w+浏览
合同事务
车间装修合同范本的内容是怎样的
车间装修合同范本的基本内容包括以下九项:1、工程概况。2、工程价款及结算的约定。3、关于材料供应的约定。4、关于工程质量及验收的约定。5、有关安全生产和防火的约定。6、其它事项。7、违约责任。8、纠纷处理方式。9、合同的变更和解除。
21浏览 2024-10-14
楼房装修合同范本的基本内容有哪些
一般楼房装修合同的基本内容应该有双方当事人的基本信息,装修工程的基本状况,像是装修地点,工期,面积等,装修款的总价,装修款的付款方式,双方的违约责任,工程保修条款等内容,结尾是装修公司的公章,负责人的签名、委托人的签名及日期。
10w+浏览
合同事务
门店装修预售合同范本主要内容有哪些
商品房预售合同主要包含以下核心内容:双方当事人的确切信息、房屋的详细描述、交易价格、合同履行期限与方式、违约责任、争议解决机制、合同生效与终止条件、变更与转让规定,以及其他禁止性条款。这些要素共同构成了合同的基本框架,确保交易的合法性和双方的权益保护。
23浏览 2024-05-31
装修合同模板的基本内容有哪些
一般装修合同的基本内容应该有工程的概况,工程价款的结算,材料供应,工期,装修工程质量要求及验收约定,违约责任,装修合同履行过程当中遇到争议以后的处理方式,以及双方协商的其他条款。
10w+浏览
合同事务
装修水电费预售合同范本主要内容有哪些
商品房预售合同具有法律强制力,约束买卖双方行为。它是预购方与预售方就预售商品房达成的书面协议,规定预售方在约定期限内转移已建商品房所有权给预购方,预购方则支付定金或购房款。此协议受《民法典》严格规制,违约将依法承担责任。
47浏览 2024-04-30
我前段时间买的新房子下来了,昨天刚刚拿到了钥匙,今天去看好了一个装修队签了合同明天就能来装修了,想问问你们有没有家庭基础装修合同范本?
[律师回复] 发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)<br/>  为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。<br/>  第一章 合同背景<br/>  第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。<br/>  第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。<br/>  第二章 施工单位资格<br/>  第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。<br/>  第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。<br/>  第三章 施工内容<br/>  第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。<br/>  第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):<br/>  (一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;<br/>  <br/>(二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;<br/>  <br/>(三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;<br/>  <br/>(四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;<br/>  <br/>(五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件<br/>(二)的《装修施工图》确定。<br/>  第四章 材料、设备和价款<br/>  第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件<br/>(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件<br/>(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件<br/>(五)的《人工费报价单》。<br/>  第八条至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用<br/>  第八条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。<br/>  前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。<br/>  乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。<br/>  双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。<br/>  第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。<br/>  乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:<br/>  <br/>(1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;<br/>  <br/>(2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。<br/>  第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。<br/>  第十二条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。<br/>  乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。<br/>  乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。<br/>  第十三条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。<br/>  第十四条至第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用<br/>  第十四条 该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用_____元。<br/>  第十五条 甲方提供的材料、设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。甲方提供的材料、设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。<br/>  第十六条 甲方提供的材料和设备,均应用于本工程;未经甲方同意,乙方不得挪作他用。<br/>  因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。<br/>  第五章 付款方式<br/>  第十七条 工程款按以下方式支付:<br/>  (一)本合同签订后,开工前二至五日,甲方支付相当于总价款30%的工程款;<br/>  <br/>(二)完成50%的工程量之日后的三日内,甲方支付相当于总价款40%的工程款;<br/>  <br/>(三)竣工验收后三日内,甲方支付相当于总价款25%的工程款。<br/>  <br/>(四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款5%的工程款。<br/>  甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。<br/>  第十八条 因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。<br/>  第十九条 双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。<br/>  第二十条 竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。<br/>  第六章 结算<br/>  第二十一条 工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过七日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若委托第三方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。<br/>  甲方委托第三方评估价格的,以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据,按照评估结果结算总价款,乙方应当同意。<br/>  第七章 工程进度<br/>  第二十二条 本工程于_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日竣工,工期为_____天。每日施工时间为_____时_____分至_____时_____分(_____时_____分至_____时_____分休息)。<br/>  工期中施工时间内,乙方未施工的,不论工程是否竣工,未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。<br/>  第八章 施工<br/>  第二十三条 乙方指派_____为工程驻工地代表,负责本合同的履行,包括根据要求组织施工,协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。<br/>  乙方更换驻工地代表的,应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代表的行为应当认可。<br/>  第二十四条 乙方应当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何第三方。<br/>  第二十五条 工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技术规程》、 DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》,以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。<br/>  第二十六条 施工期间,甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情况,乙方应当配合;但甲方不得因此影响乙方施工。<br/>  第二十七条 乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。<br/>  第二十八条 施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。<br/>  甲方变更、增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件(六)的《工程项目变更单》。<br/>  因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的,按本合同第十三条的规定处理。<br/>  第二十九条 乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构,不得擅自折、改供暧、燃气管线,或实施其他影响建筑结构,危害使用安全,和超过住宅原设计标准的行为。<br/>  甲方要求实施前款规定禁止的行为,乙方可以拒绝,但应当提供修改意见。<br/>  第三十条 乙方应当遵守施工安全操作规程,采取必要的安全防护和消防措施,保证作业人员安全,避免甲方房屋和其他财产的损失。<br/>  乙方违反前款规定,造成损失的,应当赔偿。<br/>  第三十一条 施工中,不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。乙方违反前款的规定,引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的,应当负责处理,造成甲方损失的,应当赔偿。<br/>  第三十二条 施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担,但日平均支出超过以下限额的,超过的部分由乙方承担:水费_____元/日,电费_____元/日,煤气费_____元/日,电话费_____元/日。<br/>  前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值,以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。<br/>  第九章 验收<br/>  第三十三条 隐蔽工程完工后,乙方应在完工前三日书面通知甲方验收,甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的,应当通知乙方另行安排时间。<br/>  甲方无法及时验收,可能导致乙方延误工期的,乙方可以组织人员验收,甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的,乙方应当按要求办理复验,复验合格的,复验、返工费用由甲方承担,工期予以顺延。<br/>  第三十四条 工程竣工后,乙方应在竣工前五日书面通知甲方验收,甲方应自接到通知后七日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收,验收合格的,办理验收移交手续,签署作为本合同附件(七)的《工程质量验收单》和作为本合同附件(八)的《工程结算单》。乙方应当出具作为本合同附件(九)的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时间内不能组织验收的,应当及时通知乙方另定验收日期,验收合格的,甲方承认原竣工日期。<br/>  第三十五条 乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的,不得因甲方已经或未按照本合同第三十三条、第三十四条的规定验收,免除赔偿责任。<br/>  第十章 保修<br/>  第三十六条 工程保修期三年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自竣工验收合格之日起计算。<br/>  第十一章 违约责任<br/>  第三十七条 甲方违反本合同第十七条第一款的规定,每逾期1日,应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。<br/>  第三十八条 乙方违反本合同第二十二条的规定,每逾期一日,应当支付对方_____(100元-500元)的违约金;但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。<br/>  第三十九条 乙方违反本合同第二十五条、第二十七条的规定,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿损失。<br/>  第四十条 乙方违反本合同第二十九条第一款的规定,甲方有权要求乙方重做或解除本合同,原工期不变,造成甲方损失的,乙方应当赔偿。<br/>  第四十一条 甲方违反第三十四条第二款的规定,造成乙方损失的,甲方应当赔偿。<br/>  第四十二条 本合同生效后,任何一方要求终止合同的,经结算已完成的工程款,提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后,本合同终止。<br/>  第十二章 其他<br/>  第四十三条 双方因履行本合同发生争议,协商不成的,选择以下第_____种途径解决:<br/>  (一)向_____仲裁委员会申请仲裁;<br/>  <br/>(二)向人民法院起诉。<br/>  第四十四条 本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。<br/>  甲 方:       乙 方:<br/>  身份证号码:     法定代表人:<br/>  委托代理人      委托代理人:<br/>  身份证号码:    身份证号码:<br/>  地 址:       地址:<br/>  电 话:       电话:<br/>  邮 编:       邮编:<br/>  日 期: 年 月 日<br/>以上是家庭基础装修合同范本
186浏览
建筑装修承包合同范本的基本内容有哪些
建筑装修承包合同的基本内容包括工程概况,工期,工程质量要求,技术标准,工程造价款,相关资料的交付时间,材料设备的供应,竣工以后的验收时间,违约责任等。除了这些基本条款之外,发包方和承包方也可以自行协商一些其他条款。
10w+浏览
合同事务
我们单位的一个同事他们家刚买了一套房子,现在需要装修,请装修队,签订家庭装饰装修工程施工合同示范合同范本怎么写的
[律师回复] 发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:<br/>  承包方 (以下简称乙方)<br/>  为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。<br/>  第一条 工程概况<br/>  <br/>一、工程名称:<br/>  <br/>二、工程地点:<br/>  <br/>三、工程范围和内容:<br/>  <br/>四、工程总造价:<br/>  <br/>五、质量等级:<br/>  <br/>六、工程工期:<br/>  第二条 承包方式<br/>  本工程采取下列第 项方式承包。<br/>  <br/>1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;<br/>  <br/>2、包工不包料;<br/>  <br/>3、包工包料。<br/>  如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。<br/>  第三条 价款支付与结算<br/>  <br/>一、工程款支付方式:<br/>  <br/>二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。<br/>  <br/>三、工程结算依据<br/>  第四条 工程变更<br/>  本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。<br/>  第五条 工程验收<br/>  <br/>一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。<br/>  <br/>二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。<br/>  第六条 保修条件及期限<br/>  保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)<br/>  第七条 双方责任<br/>  甲方:<br/>  <br/>一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。<br/>  <br/>二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。<br/>  <br/>三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:<br/>  <br/>一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;<br/>  <br/>二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;<br/>  <br/>三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。<br/>  第八条 违约责任<br/>  乙方的责任:<br/>  <br/>一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。<br/>  <br/>二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。<br/>  甲方的责任:<br/>  <br/>一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;<br/>  <br/>二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;<br/>  <br/>三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;<br/>  <br/>四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;<br/>  <br/>五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。<br/>  第九条 安全、文明施工<br/>  乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。<br/>  乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。<br/>  第十条 附则<br/>  <br/>一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;<br/>  <br/>二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。<br/>  <br/>三、本合同未尽事宜,双方另行解决。<br/>  <br/>四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。<br/>  甲方(签章)   乙方(签章)<br/>  开户银行:   开户银行:<br/>  帐号:   帐号:<br/>  电话:   电话:<br/>  年 月 日
458浏览
家庭房屋装修合同范本内容是什么?
甲乙双方个人信息写好。如下协议:第一条、工程概况。第二条、甲方工作。第三条、乙方工作。第四条、工程变更。第五条、工程工期。第六条、工程验收和保修。第七条、工程价款结算。第八条、违约责任。第九条、几项具体规定。双方签字。
10w+浏览
合同事务
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同订立 > 家庭装修合同样本的基本内容有哪些
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州180****3898用户4分钟前已提交咨询
连云港180****8721用户2分钟前已获取解答
镇江134****6949用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换