施工总包合同违约有什么后果?

最新修订 | 2024-08-26
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 如果施工总包合同有违约情况的话需要承担的违约后果就是对对方的损失进行相关的赔偿具体要根据实际所涉及的合同金额以及合同所带来的影响来进行确定,双方之间针对于赔偿协议如果协商不成功的话可以通过法律诉讼来解决。
施工总包合同违约有什么后果?

(一)发包方责任

1、未办理工程施工许可等相关证件造成施工中断;

2、未确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位、水准点和坐标控制点造成返工;

3、开工前未接通施工现场水源、电源和运输道路影响工期;

4、应安排现场责任人对工程进度、质量进行监督,协调处理现场日常事务;

5、由发包方供应的材料和设备;

6、发包方原因影响工期给承包方造成停工等损失,应承担赔偿责任;

7、组织承包方共同商定工程价款和竣工结算,办理竣工验收事宜,逾期办理或拒绝办理应承担相应责任。

(二)承包方责任

1、禁止承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位,禁止分包单位将其承包的工程再分包,工程主体结构的施工必须由承包方自行完成。

2、因承包方的原因致使工程质量不符合约定的,发包人有权要求承包方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,承包方应当承担违约责任

3、因承包方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身损害财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

4、因承包方原因致使工程未按合同约定竣工验收,承包人应当承担违约责任。

民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(五)法律规定的其他情形。

以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。

第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。

针对于合同违约的问题,首先双方在进行签署合同的时候就应该明确约定好如果一方进行违约另外一方如何对损失方案进行相应的赔偿,双方之间如果协商成功的话可以通过签署赔偿协议如果双方之间如果尚未达成一致赔偿,可以通过诉讼来解决。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.5k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3953位律师在线平均3分钟响应99%好评
施工总包合同违约有什么后果?
一键咨询
  • 镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    173****7823用户3分钟前提交了咨询
    171****3781用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    155****1576用户1分钟前提交了咨询
    148****8533用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    131****5100用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    147****1343用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    178****6518用户2分钟前提交了咨询
  • 南通用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    166****1500用户4分钟前提交了咨询
    173****0335用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    138****0757用户2分钟前提交了咨询
    177****2813用户4分钟前提交了咨询
    172****7032用户1分钟前提交了咨询
    150****0268用户4分钟前提交了咨询
    163****2652用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    140****8843用户2分钟前提交了咨询

施工合同纠纷·推荐文章

为你推荐
盐城152****6694用户2分钟前已获取解答
镇江188****3424用户1分钟前已获取解答
沭阳188****9370用户3分钟前已获取解答
施工总包合同违约责任有什么
施工总包合同违约责任主要就是有:超过合同规定日期验收,会按照这个合同的违约责任条款的规定来偿付逾期违约金;不按合同规定拨付工程款,会按照相关的规定处理;工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用的,出现问题由发包人承担责任等。
10w+浏览
建设工程纠纷
施工合同违约后果
10w+浏览2024-11-30
施工总包合同违约金限额是多少?
施工总包合同违约金限额在法律上并未统一规定,应当根据双方协商达成的一致意见来进行认定,双方可以在合同中进行约定,但如果未约定违约金的,那么后期如果出现违约的情况也是需要对造成的损失进行赔偿。
10w+浏览
合同事务
工程施工合同违约的后果
10w+浏览2024-10-04
施工总包合同违约金限额的标准是什么?
施工总包合同违约金限额的标准是:不得超过实际损失的30%。根据我国《民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,合同违约金上限是不超过实际损失的30%。
10w+浏览
建设工程纠纷
施工合同质保期违约后果
10w+浏览2024-10-20
工程施工合同违约的后果包含支付违约金吗?
工程施工合同违约的后果包含支付违约金的。如果已经签订完了工程施工合同的,但是其中的一方出现了违约行为的,会产生一系列的法律后果。其中就包含需要支付违约金这一项内容。
10w+浏览
建设工程纠纷
违约解除施工合同法律后果
10w+浏览2024-10-03
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 施工总包合同违约有什么后果?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州152****6936用户1分钟前已提交咨询
南京180****5615用户3分钟前已获取解答
苏州134****1657用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换