工程停工多久能够进行索赔

最新修订 | 2024-02-28
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工多久能够进行索赔相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
工程停工多久能够进行索赔

一、工程停工多久能够进行索赔

1、工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都能够要求赔偿

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人能够顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程索赔的项目有哪些

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:

(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;

当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(三)材料费材料费的索赔包括:

由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;

由于客观原因材料价格大幅度上涨;

由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。

如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

(四)管理费此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。

索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。

包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

通过进行的分析能够知道,无论停工多长时间对方都是能够进行索赔的,因为这是属于违约的情况,作为承包人能够要求赔偿,如果双方协商不成的话能够通过法律的途径解决。

从上面的内容中我们可以知道,如果遇到工程停工多久能够进行索赔的问题我们应该知道怎样去处理了。实际生活中我们可能会面对很多法律方面的问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识,才能够在面临这些问题的时候更好的通过法律去解决。本文所提供的法律知识内容仅供参考,如果还有其他问题可以点击下方“立即按钮”咨询专业律师的帮助。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6824位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程停工多久能够进行索赔
一键咨询
  • 泰州用户4分钟前提交了咨询
    141****5037用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    166****5427用户3分钟前提交了咨询
    158****8660用户4分钟前提交了咨询
    140****2027用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    173****1287用户1分钟前提交了咨询
    177****5572用户1分钟前提交了咨询
    157****0677用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    144****3386用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    137****7771用户2分钟前提交了咨询
  • 146****5047用户3分钟前提交了咨询
    175****5851用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****4271用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    172****5418用户2分钟前提交了咨询
    170****5758用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    171****2738用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询

工程款纠纷·推荐文章

为你推荐
常州181****6257用户2分钟前已获取解答
南通152****6102用户1分钟前已获取解答
无锡135****1471用户3分钟前已获取解答
工程停工多久可以进行索赔
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程停工多久可以进行索赔,建筑工程索赔的项目有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程停工费用可以进行索赔吗
工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
15浏览 2024-10-08
工程停工多久可以进行索赔
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着工程停工多久可以进行索赔的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程停工费用多久能够索赔
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于工程停工费用多久能够索赔,建筑工程索赔的项目的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
建设工程纠纷
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程停工多久能够进行索赔
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州178****9132用户2分钟前已提交咨询
宿迁181****4082用户2分钟前已获取解答
苏州156****4356用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换