保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久

最新修订 | 2024-05-30
浏览10w+
律图法律咨询
信得过的好律师
咨询我
专家导读 对保险公司的拒绝理赔不满意,要打官司要在2年内起诉有效。发生以下情况,保险公司将不予理赔:1、在发生交通事故时,司机酒后驾车、实习期不允许上高速却在高速路等违反交通法的行为;2、地震等不可抗力所造成的事故,由于难以预估和测算,所以保险公司不予理赔;3、由于加害人的行为导致的精神损失不赔,原因是精神损失的经济补偿标准难以确定;4、在交通事故中,如果被保险人致损的是自己的家庭成员,保险公司也不予赔付,因其在保险条款中,通常不属于第三者的范围。此外,还有爆胎、轮胎单独丢失等情况,也不予赔付。
保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久

一、保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久

若对保险公司关于某项理赔请求的拒赔处理结果感到不满,提起诉讼的时效需控制在两年内。

然而,若出现下列情况之一,保险公司将有权选择不予理赔:

首先,当车辆驾驶过程中发生交通事故,而肇事司机存在酒驾、实习驾驶员未取得上高速资格而违规行驶等违反道路交通法律法规的行为;

其次,地震等因自然灾害或极端天气条件引发的事故,由于其类型复杂且难以准确预测及计算,因此保险公司可能不会进行相应的理赔;

再者,保险合同中特别注明,由于加害方施暴或侵权行径引发的精神损害赔偿,保险公司将婉言谢绝,这主要源于精神损失的金钱价值评估及其经济补偿方式难以确定;

另外,在交通事故中,若被保险人自身遭受伤害的对象为其家庭成员,保险公司同样有权选择不予赔付,因为在保险条款的定义中,此类情况通常并不属于第三者责任范畴。除此之外,诸如爆胎、轮胎单独遗失等特殊情况,保险公司亦有权选择不予理赔。

《中华人民共和国保险法》第二十六条人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人,向保险人请求赔偿或者给付保险金的诉讼时效期间为二年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为五年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

二、保险公司破产财产的清偿顺序有什么

保险公司依法破产的破产财产的清偿顺序如下:

一、破产费用。

破产费用包括:

(1)破产财产的管理、变卖和分配所需要的费用,包括聘任工作人员的费用;

(2)破产案件的讼诉费用;

(3)为债权人的共同利益而在破产程序中支付的其他费用。

二、共益债务

共益债务包括:

(1)因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务

(2)债务人财产受无因管理所产生的债务;

(3)因债务人不当得利所产生的债务;

(4)为债务人继续营业而应支付的劳动报酬社会保险费用以及由此产生的其他债务;

(5)管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务;

(6)债务人财产致人损害所产生的债务。

三、破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金

四、破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款。

五、普通破产债权

企业破产法》第一百一十三条

破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后,依照下列顺序清偿:

(一)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;

(二)破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款;

(三)普通破产债权。

在我们日常生活中,法律是一种无形的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。无论是在工作中,还是在生活中,我们都需要充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益。虽然法律可能看起来复杂和深奥,但是只要我们愿意花时间去学习和理解,就能够掌握它的基本原理和应用。正如本文的标题所提出的问题,“保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久”,每一篇文章都是一次学习和理解法律的机会,我们应该抓住这些机会,不断提高我们的法律素养,以便更好地适应社会的发展和变化。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.4k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章总结
问题没解决? 125200人选择咨询律师
5941位律师在线平均3分钟响应99%好评
保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久
一键咨询
  • 176****5045用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    132****6873用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    151****5214用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    158****1812用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    177****6334用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    158****0321用户4分钟前提交了咨询
    134****3316用户2分钟前提交了咨询
  • 连云港用户1分钟前提交了咨询
    142****4754用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    152****8474用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    170****1406用户1分钟前提交了咨询
    157****1086用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    173****6044用户1分钟前提交了咨询
    162****8774用户2分钟前提交了咨询
    145****6837用户2分钟前提交了咨询
    156****1542用户2分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
宿迁134****8944用户2分钟前已获取解答
无锡178****4851用户2分钟前已获取解答
淮安188****8389用户2分钟前已获取解答
暴雨车子进水保险拒赔怎么办
若遇保险公司无理拒赔,您有权投诉。此外,您还可采取其他维权手段:首先,收集相关证据,如合同、医疗记录等;其次,与保险公司协商,寻求合理解决方案;若协商无果,可寻求专业律师协助,通过法律途径维护自身权益;最后,可向相关监管部门反映问题,寻求官方支持。请确保维权过程中保持冷静,合法合规地争取自身权益。
10w+浏览
交通事故
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
郑州暴雨保险公司拒赔起诉要多久
保险公司拒赔后,被保险方需在规定期限内启动法律程序。一般而言,此类法律诉讼的时效期为三年。一旦超出此期限,法院将不再受理此类案件。因此,为确保自身权益,被保险方需及时行动,避免时效过期导致的法律维权障碍。务必谨慎处理,以免错失良机。
10w+浏览
交通事故
问题紧急?在线问律师 >
5941 位律师在线,高效解决问题
暴雨车保险赔不赔
暴雨极端天气下,车辆保险理赔视保险条款和损失情况而定。通常,若车辆因暴雨受损,如被洪水冲走、浸泡或涉水熄火,保险公司将根据车损险条款提供相应赔偿。具体赔偿额度与事故详情和保险条款相符,需车主及时报案并提供相关证明。
10w+浏览
交通事故
暴雨水浸停工怎么赔偿
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。 当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。 若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。 (4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。 (5)工期给予顺延。 (6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。 需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
暴雨车被淹了保险赔吗?
暴雨期间车辆被淹了是可以找保险理赔的,但是前提是必须有投保车损险以及涉水险。车损险主要保障自然灾害和保险人在使用车辆时在保险责任范围内的原因导致车辆受损的情况。涉水险其实就是发动机损失险,只要车辆因暴雨或者在涉水行驶过程中导致的损失,如果投了涉水险保险公司是需要理赔的。如果只是投了车损险并未投保涉水行驶险的话,如果暴雨中车辆因涉水行驶导致发动机内部受损的,保险公司是只赔付清洗费的,发动机维修费是不在保险范围内。
10w+浏览
交通事故
暴雨导致的停工怎么赔偿
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。 当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。 若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。 (4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。 (5)工期给予顺延。 (6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。 需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。
车辆在下雨天行驶涉水,未上发动机涉水险,但是车辆有车损险,且产生车损,人保要求必须提供暴雨证明才能理赔,但是当天下雨未能达到暴雨,不理赔合理吗
[律师回复] 与车辆涉水有关的一共有两条保险,一个是最为常见的车损险,另一个则叫做发动机特别损失险,俗称涉水险。其中涉水险的适用范围较小,一般在由于正常行驶状态下发动机进水所产生的各种费用,前提是发动机进水后一定不要再尝试发动车辆,不过上这个险的人相对少,尤其是在北方,所以着重说一下符合车进水报保险理赔的条件是什么。大暴雨已经达成自然灾害的条件,所以基本上车辆的所有损失都是可以通过车损险来赔付的。如果车辆被水浸泡了,只要发动机没进水,只是更换零件、修理电路等,都属于车损险的保障范围。即便是暴雨将整个车身淹没,造成汽车全损,保险公司也可以按照全损赔偿。但在一种情况下,保险公司是不予赔偿的。那就是在车辆被淹后,车主仍然强行发动车辆所造成的损失。如果遇到道路积水,在可预见发生故障的情况下,车主依然涉水行驶造成的车辆损失,保险公司是不会赔偿的。但大多数车主并不清楚这项规定。因此,需要提醒车主的是,当车辆遭遇暴雨熄火后,千万不要再启动车辆,而是要设法把车辆拖出积水处,并及时打报案电话致保险公司,由保险公司工作人员进行处理。
问题紧急?在线问律师 >
5941 位律师在线,高效解决问题
暴雨把车淹了保险赔不
请核查风险是否在保单保险责任内。自然灾害等损失若不在保险范围内,可向监管机构申诉或法律诉讼维权。注意交通事故理赔期限,车辆修复后三个月内或接到领款通知一年内,需提交理赔申请,逾期视为放弃权益。请务必及时行动,保障自身权益。
10w+浏览
交通事故
想了解一下对于暴雨天气导致汽车受损保险公司能拒绝赔偿吗
[律师回复] 暴雨天气导致汽车受损保险公司不能拒绝赔偿,根据我国机动车保险条款有关规定,暴雨、洪水等自然灾害造成的车辆损失属于商业车险中车损险的保险责任。根据《保险法》第二十三条第一款规定,保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时作出核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人;对属于保险责任的,在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后十日内,履行赔偿或者给付保险金义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金义务。
法律依据
《保险法》第二十三条保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时作出核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人;对属于保险责任的,在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后十日内,履行赔偿或者给付保险金义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金义务。保险人未及时履行前款规定义务的,除支付保险金外,应当赔偿被保险人或者受益人因此受到的损失。任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务,也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。
快速解决“交通事故”问题
当前5941位律师在线
立即咨询
暴雨造成的停工应怎么索赔
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。 当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。 若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。 (4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。 (5)工期给予顺延。 (6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。 需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 金融保险 > 保险理赔 > 保险公司暴雨责任拒赔起诉要多久
顶部