钢结构工程承包内容具体有什么

[律师回复] 甲方： 身份证号码
　　乙方： 身份证号码
　　为了加强人合资合，提高各方优势，共同发展，甲乙双方自愿合伙经营 。为明确各方的权利和义务，经协商签订本协议：
　　
一、合伙企业地点和项目：合伙企业坐落地点
　　项目为钢结构工程安装。
　　
二、各方出资：合伙企业各方出资比例为甲方占 %，乙方占%。各方出资将按期汇入开户账户中。
　　
三、合伙期限为 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　
四、合伙经营期间盈余分配和债务承担办法。合伙经营期间所积累的财产归合伙体共同所有。各合伙人按出资比例享受利润和承担亏损，每年年底进行结算分配和兑现。
　　
五、合伙负责人为 ，会计由 方担任，出纳由 方担任，合伙账目必须做到日清月结，账目清楚。经手开支的一方，其经手票据必须有其他合伙人和负责人的共同签字才能作为会计上账，负责人的开支要有其他合伙人的签字才能作为会计上账。
　　
六、合伙各方作为合伙体，必须根据共同投资，共同劳动，共享利润共担风险的原则，尽职尽责做好合伙经营事务。合伙人参与劳动，其月工资按 元计算由合伙体发放。
　　
七、入伙、退伙、出资的转让。
　　
（一）入伙。
　　
1. 新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意；
　　
2. 承认并签署本合伙协议；
　　
3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
　　(二）退伙。
　　
1. 自愿退伙。合伙经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：
　　
①合伙协议约定的退伙事由出现；
　　
②经全体合伙人同意退伙；
　　
③发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
　　
2. 当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
　　
①死亡或者被依法宣告死亡；
　　
②被依法宣告为无民事行为能力人；
　　
③个人丧失偿债能力；
　　
④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。
　　以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
　　
3. 除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：
　　
①未履行出资义务；
　　
②因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
　　
③执行合伙企业事务时有不正当行为；
　　
④合伙协议约定的其他事由。
　　对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。
　　合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
　　
（三） 出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。
　　
八、合伙人的权利和义务。
　　
（一）合伙人的权利：
　　
1. 合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权；
　　
2. 合伙人享有合伙利益的分配权；
　　
3. 合伙人有退伙的权利。
　　
（二）合伙人的义务：
　　
1. 按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一；
　　
2. 分担合伙的经营损失的债务；
　　
3. 为合伙债务承担连带责任。
　　
九、禁止行为。
　　
（一）未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙企业名义进行业务活动；如有其业务，所获得的利益缴归合伙人所有，给合伙企业造成损失的按实际损失进行赔偿。
　　
（二） 禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务；
　　
（三）合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
　　
十、合伙的终止和清算。
　　
（一） 合伙因下列情形解散：
　　
1. 合伙期限届满；
　　
2. 全体合伙人同意终止合伙关系；
　　
3. 合伙事务完成或不能完成；
　　
4. 被依法撤销；
　　
5. 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因 。
　　
（二）合伙的清算：
　　
1. 合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。
　　
2. 合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。
　　十
一、其他。
　　
（一） 经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；
　　
（二）入伙合同是本协议的组成部分。
　　
（三）本合同一式二份，合伙人各执一份。
　　
（四）本合同经全体合伙人签字后生效。
　　甲 方：
　　乙 方：
　　年 月 日

[律师回复] 卖方或卖方委托第三方送货至买方指定地点，运费由 买方 方承担，由买方以现金方式按300元/吨以磅重结算支付给承运方司机。以上是关于钢构件购销合同的解答。

[律师回复] 解决合同纠纷的方式：甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会。按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。以上是关于模具钢采购合同的解答。

[律师回复] 甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。以上是关于钢结构工程合作协议的解答。

[律师回复] 春吉钢结构工程施工承揽合同书 建设方： （以下简称甲方）
承揽方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况
（1）工程名称：
（2）工程地点：
（3）工程范围和内容：本房为 跨钢结构房，规格：长 米；宽 米檐高 米，按图纸施工。
（4）建筑展开面积： 平方米。
（5）其它：外砖墙及底层基础由甲方自理。
（6）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）： （小写￥： ）
二、钢结构施工准备
（1）做好建筑红外线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。
（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包括水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作。
三、钢结构工程期限
1/4页
（1）根据需要，商定工程总工期为 天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算）， 年 月 日至 年 月 日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。
四、钢结构工程价款的支付与结算
（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方须付预付款 ％计人民币 元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价
的 ％计人民币 元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的 ％，计人民币 元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的 ％，计人民币 元作为工程款，
（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
（5）本合同造价结算方式： 。
五、附则
（1）本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2/4页
（2）本合同自双方代表签字后即生效。
（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
附：
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人: 电 话：
电 话：
本合同签订日期： 年 月日

[律师回复] 《建筑法》第29条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位”。

类别
劳务分包企业资质设一至二个等级，13个类别，所签定的劳务分包合同如下：
1.木工作业合同
2.砌工作业合同
3.抹灰作业合同
4.油漆作业合同
5.钢筋作业合同
6.混凝土作业合同
7.脚手架作业合同

[律师回复] 行贿罪（crime of offering bribes），是指为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物（含在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣费、手续费）的行为

[律师回复] 承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;这就是钢结构工人施工合同范本的内容，请考虑清楚之后再决定。

[律师回复] 钢结构安装合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工,按照《中 华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,遵循平等、自愿、公 平、诚实信用的原则,双方达成如下协议。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、 焊接及安装。
安装总工期:20天。
二、合同施工内容
1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装,具体如下:
①、钢结构安装内容:钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、 系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次 钢;
②、维护系统:屋面彩板、墙面板(含:雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种 包边泛水。
2、钢结构安装时,乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。
3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管,如有场内倒运由乙方自理,乙方负责 现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。
4、施工完毕后,乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。
三、工期及进度
1、工期要求:合同工期 天。
2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进 度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求改进。
3、当发生人力不可抗拒的因素(如出现暴风雨、地震等因素)并取得建设方工 期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时, 工期可按签证顺延, 否则严格安装合 同工期执行。
4、如无特殊情况,乙方未能按时开工安装或按工期要求完工,每逾期一天,乙 方付给甲方 元 /天的逾期违约金,并承担给甲方造成的相应损失。
四、合同价款及工程量
1、 钢结构安装 (钢柱、 钢梁、 檩条等所有主次钢的现场安装, 但不含预埋锚栓) :约 吨,综合安装单价为元 /吨,共计 元;
2、 屋面双层彩板安装 (含采光板、 保温棉、 PVC 落水管、 各种包边泛水等安装) :, 综合安装单价为双层 元 /㎡、单层 /㎡,约 平方, 约 元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算,其中采光板、保
温棉、 PVC 落水管、包边泛水等安装费已含入屋面双层彩板安装综合单价中, 不再另计价。
3、墙面板安装(含雨棚彩板、包边泛水等安装)约㎡,综合安装单价为单层 8元 /㎡双层 13/㎡约 平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算,其中包 边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中,不再另计价。
4、以上单价均为现场施工综合包干价,实行所有施工措施费(含安全、施工措 施费等)、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备(压瓦机等)装卸 费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤 害保险费、税价等费用总包干。
5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部 件损坏, 由乙方负责, 由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣 除。
6、楼层板安装(含:栓钉、栓钉焊接) 13元每平方,约 900平方,约 11700元。
7、楼梯安装 800元每吨,合计约 3吨约 2400元。
6、 本安装工程暂定合同总价 (人民币) 77600.00元 (大写:柒万柒仟陆佰元整) 。
五、付款方式
1、按工程安装进度付款,
2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后,支付至实际完成工程量 80%的工程 款;
3、工程竣工验收合格,并与甲方办理完结算后 1周内,支付至结算总价 97%的 工程款;
4、预留结算总价的 5%作为质量保金,待质保期满且无质量问题后,可由乙方 向甲方提出书面申请后, 甲方需在一年后 (雨季过后无漏水现象) 一次性支付给 乙方;
5、甲方在合同结算前按钢结构安装实际完成量支付工程款时,支付的工程量不 超出合同总量,超出部分在结算后支付或签订补充协议后支付;
六、工程质量
1. 施工和验收严格按《钢结构施工及验收规范》(GB50205— 2001)及甲方所 提供的设计施工图纸要求执行。
2. 钢结构及维护结构安装均按国家相关标准执行, 包边泛水按公司标准图集施工。
3. 施工中由乙方不按施工图及《钢结构施工及验收规范》(GB50205— 2001) 施工,一次性验收不合格的,按验收次数每次罚款 3000元 , 累计罚款总额不超 过合同总价的 10%;同时对所造成的工料损失及返工费用,均由乙方负责;由 于施工原因导致甲方被罚款,乙方将承担 100%的罚款。
4. 工程保修期为一年,在保修期内,如出现质量问题,乙方应无条件进行修补, 乙方接到甲方电话通知三天到场,如乙方不能按时进场维修,可在 48小时以书 委托甲方代理维修, 其费用由乙方承担; 如乙方即不能按时进场维修且不委托甲 方代理维修的, 甲方有权自行按排维修, 其费用由乙方承担, 同时有权对乙方处 以 1000元 /次的罚款。
七、安全生产及文明施工要求
1、工程安全生产管理目标为:杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故率少于 2‰ ,不 发生重大设备、交通、火灾事故,确保现场施工安全检查和和文明施工达标。
2、 乙方在对本工程施工管理过程中, 必须严格贯彻执行以下管理制度及规范:① 国家相关安全规范:《建设工程安全生产管理条例》、 JGJ59-99《建筑施工安 全检查标准》、 JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》、 JGJ46-8《施 工现场临时用电安全技术规范》 、 JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》 、 GB5306-86《特种作业人员安全技术考核管理规则》、 GB/T50326《建筑工程 项目管理规范》;
② 公司的《工程现场安全生产管理体系文件》的相关规定;
3、乙方应结合工程项目的特点及施工工艺流程,制定本项目的各项安全技术方 案、现场施工安全措施、现场文明施工措施,并指派专职人员负责监督实施;
4、在每道工序开工前,应对现场操作人员进行岗前教育培训和安全技术交底, 电焊工、电工、吊车起重工必须持证上岗;
5、在施工过程中因违章指挥、违章作业、工作失职等原因而发生安全事故,由 乙方承担其全部法律责任和经济责任。
八、工程变更
1、施工中甲方对原设计进行变更,须送原设计单位审查时,在取得相应图纸和 变更说明之后向乙方发出变更通知, 乙方须按变更通知进行变更施工。 因变更导 致的经济支出及乙方损失, 可书面申报由甲方确认并承担相应的损失, 延误的工 期相应顺延。
2、工程量增减、设计变更数量较大时可洽商后签订补充协议。
3、若现场施工过程中由甲方原因造成用工增加或设计变更增加零星用工按每人 每工日 130元进行签证。
九、两方责任
甲方责任:
1、提供安装设计施工图及技术指导。
2、负责组织构件进场及现场施工条件的协调,提供现场压瓦设备。
3、监督乙方严格按照国家、甲方所要求的施工安装标准进行施工。
4、协助乙方解决必要的技术难题。
5、对乙方的安装质量和进度进行监督把关。
乙方责任:
1、向甲方代表提供施工材料计划、工程进度计划及相应进度统计报表。
2、派专业人员参加甲方组织的基础验收,进行现场水准点与坐标控制点的交接 验。 与业主共同检查基础部分是否符合安装要求, 并向甲方提供相关的真实复测 数据。
3、已完工工程未交付业主之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间 发生损坏,乙方自费予以修复。
4、施工期间现场生活设施自理,所用之水及电讯的费用由乙方自己支付;施工 所需临时库房等自理。
5、负责现场构件、设备及材料的装卸货工作,材料随到随卸并承担其发生的费 用。负责所卸物件的清点、整理、堆放、保管、搬运以及构件的补漆(油漆材料 由甲方提供) 、 扩孔、 补焊, 承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。 材料到场应立即清点,成箱或打包材料的清点必须在材料到场 3天内清点完毕, 且清点时须有甲方现场代表见证。
6、严格按照国家及甲方的施工规范和安装标准进行施工,否则承担一切后果和 因此给甲方、业主造成的损失。
7、必须接受甲方、监理的现场管理;做好各道工序的过程控制和协助各项验收 资料的签证工作且不得后补。
8、保证施工现场清洁符合有关规定及甲方要求。交工前清理现场达到要求,清 除钢结构安装产生的建筑垃圾。交工前清理现场达到竣工验收的要求 , 并承担其 发生的费用。
9、乙方对所安装钢结构进行保修,保修期为一年;国家有特殊规定者,按国家 规定执行。保修期从竣工之日算起。
10、负责现场施工安全,必须为现场施工人员购买人身保险,遵守甲方及现场 的安全要求, 承担钢结构施工过程中所需的一切安全设施, 并对承建的钢结构工 程安全事故负全责。因乙方施工原因造成的一切安全损失由乙方承担全部责任。 1
1、准备钢结构拼装场地、重要工具临时存放仓库。
1
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任并承担相关费用。
1
3、遵守政府有关部门对施工场地交通 , 施工噪音以及环境保护和安全等的管理 规定 , 按规定办理有关手续 , 并以书面形式通知甲方。
1
4、乙方必须派出强有力的项目管理组进入现场管理。全面负责分工中的施工 管理和施工操作任务,并对自身的施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、 消防、保卫等工作进行全面负责,并承担未履行义务造成的后果。
1
5、乙方不得将所承接工程项目进行分包或转包,否则将视为违约,责任由乙 方承担。
1
6、乙方若不履行上述各项义务或履行不到位,则应承担因此所造成的一切损 失。
十、验收与结算
乙方应认真按合同施工, 随时接受甲方代表、 监理单位的检查, 并对所存在质量 问题进行及时整改, 直至复验通过后方可进行后续工作, 由此产生的损失由乙方 负责。
乙方所安装的钢结构及维护结构必须全部达到国家有关安装标准。 主结构或次结 构安装完成时必须进行中间验收,并签署验收意见。
竣工验收合格后 7天内可向甲方申请工程结算, 结算依据为:甲方所提供的安装 施工图纸、现场实际完成工程量及经过甲方书面确认后的现场签证。
十
一、违约与争议
因乙方原因无法按合同进度计划施工并滞后甲方要求进度超过 7天, 甲方有权提 出更换施工队伍或加强施工力量等措施,由此产生的费用由乙方承担。
因不可抗力因素所导致的乙方机械设备等损坏及停工的损失,由乙方自行承担。 因一方违约使协议不能履行, 另一方欲中止或解除全部协议, 应提前 5天通知违 约方,之后方可中止或解除协议,由违约方承担违约责任。
甲乙双方发生争议, 应友好协商解决。 如协商不成, 任何一方可向工程所在地仲 裁委员会提起仲裁。
十
二、其他
本协议一式贰份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效 , 在完工结算、甲方支 付完毕,乙方将工程交付甲方后,除保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。 甲 方:四川恒业建设工程有限公司(盖章) 乙 方:
账户:中国银行
账号:601
3、 823
1、 000
5、 5140、 727 代表或其授权人(签名):电 话:签约日期:签约日期:

[律师回复] 你好，以下是钢管租赁上诉状的结构为：
（一）标题：以“民事上诉状”作标题
（二）上诉人和被上诉人基本情况
1、上诉人基本情况：写明上诉人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址。
2、被上诉人基本情况：同原告项同
（三）案件来源：写明上诉人不服的判决或裁定的案件来源。如：“上诉人因×××一案，不服××人民法院于200×年×月×日〔200×〕××字第×号民事判决（裁定），现提出上诉。”
（四）上诉请求：主要写明请求第二审人民法院撤消或变更原审的判决、裁定，或请求重新审理。应根据原判的错误，简要指出原判认定的事实、证据、适用的法律或诉讼程序不合法之处。
（五）上诉理由：这是上诉状的关键部分，关系到上诉理由是否成立。通常从认定的事实是否清楚、引用法律是否适当和诉讼程序是否合法等方面，对原判的错误进行辩驳。正文结束部分通常写：“综上所述，特向你院上诉，请依法撤消（或变更）原裁判。”
（六）结尾：写明提交机关，如：“此致×××人民法院”;上诉人署名或盖章;具状的年、月、日。
（七）附项：写明“本状副本×份、物证×件、书证×件”

[律师回复] 发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，依据本工程双方的招投标书，按照本工程的招标说明及招投标结果，经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容：
第一条 工程概况
1.1 工程名称： 钢结构工程。
1.2 工程地点： 。
1.3 工程面积： ）。
1.4 工程内容： 包括1） 钢构件安装。2）围护部分彩板安装（依图纸） 。
第二条 合同价款
1、本工程造价： 工程款总计 元，小写 元整。
2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。
3、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。
第三条：工程款支付及结算
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。
工程款分四阶段支付
（1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造价的30%，即 元。
（2）主体完工通过验收后，再支付工程总造价的30%即 元。
（3）全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即 元。
（4）扣除工程总造价的5%即 元作为本工程的质量保证金，工程竣工验收后 个月如无质量问题，支付所扣除的质量保证金。
第四条 本工程要求：
1）施工质量及验收标准遵循（GB50205-2002）《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行，漆采用“ ”防锈漆和面漆，面板采 厚“ ”标准板材。
2）其他未尽事项双方通过签证或协商解决。
第五条 甲方责任
1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。
2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。
3、甲方负责当地地方关系的协调，保证工程能顺利进行。
4、甲方负责按合同约定支付工程款。
第五条 乙方责任
1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责，
甲方不承担任何责任。
2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。
3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。
4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定，听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第六条 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理
第七条 竣工验收
甲方应在乙方施工完毕后7天进行竣工验收，验收标准按《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2002）。
第八条 保修
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：自竣工验收通过之日起12个月。
第九条：工期
乙方进场后 个日历天内结束，但大风及雨雪天气工期顺延。乙方应严格按照工期执行，每延迟一天，施工方承担两万元罚款。
第十条：合同的生效和终止及违约
如有违约，应按经济合同法的原则，由 仲裁委员会进行裁决。
本合同自双方签字盖章后生效。
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方代表： 乙方代表 ：
委托代理人： 委托代理人：
日期 日期

[律师回复] 本罪的主体为一般主体。依刑法第17条规定，年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人，均能构成该罪的主体。
主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意，并具有将公私财物非法占有的目的，如果没有这样的故意内容就不构成本罪。如果行为人只抢回自己被偷走、骗走或者赌博输的财物，不具有非法占有他人财物的目的，不构成抢劫罪。以上是对抢劫罪的犯罪构成包括哪些具体内容啊的回答。

[律师回复] 犯罪主体是犯罪刑法构成要件的自然人或者单位。自然人除包括达到法定年龄、具有刑事责任能力 、实施具体犯罪行为等客观因素外，还应当包括犯罪人的犯罪动机、目的等主观因素。?
　　犯罪主体是犯罪构成的必要要件，犯罪主体是犯罪意图的制造者和犯罪行为的实施者，任何 犯罪必须首先有犯罪主体，它是犯罪的动力，在整个犯罪中处于主导地位。因此，在立法或 者司法过程中，应首先要确定犯罪主体，没有犯罪主体，不可能构成犯罪。

[律师回复] 您好，不当得利的构成条件具体包括四个方面：一方取得财产利益；一方受有损失；取得利益与所受损失间有因果关系；没有法律上的根据。

[律师回复] 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;
2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;
3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万人民币。

[律师回复] 农村土地承包是指采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地，可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包。农村土地承包后土地的所有权性质不变，承包地不得买卖。
2017年10月17日，第二轮土地承包到期后再延长三十年。
以上是土地承包的内容具体内容。

[律师回复] 甲方:(以下简称甲方 )
乙方:(以下简称乙方 )
为了加强管理,保证工程质量、安全和进度,维护甲乙双方的经济利益,按照谁施工谁 负责的原则,经甲乙双方友好协商达成如下施工协议,以便共同履行。
一、 工程名称:
二、 工作内容:钢筋笼加工。
三、 承包方式:劳务承包 , 包质量 \包安全 \包进度 。
四、 质量要求:按设计图纸及有关技术规范施工,满足规范各项规定。
五、 工期要求:在甲方规定的工期内完成。
六、 安全要求:乙方对自身设备、人员安全负全责,保证不发生人员、设备安全事故。
七:管理要求:接受并遵守《施工管理办法》 (见附件 1) 。

[律师回复] 承租人租用的钢管、扣件及各种配件由出租方指定地点提货或退货，双方当场点清数量，提货单由承租人指定委托 以上任何一人签字均生效；出租人装车并送到工地承租人付运费一次性包死4万元。以上是关于钢管承包合同的解答。

[律师回复] 劳务分包资质，原有资质标准共13个专业（木工、焊工、脚手架等等），2015年新资质标准规定劳务13项合并成一个资质，不分类别和专业。
施工劳务企业资质标准
施工劳务序列不分类别和等级。
资质标准：
1、企业资产
（1）净资产200万元以上。
（2）具有固定的经营场所。
2、企业主要人员
（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。
（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。
（3）经考核或培训合格的技术工人不少于50人。
承包业务范围：
可承担各类施工劳务作业。
50个技术工人
5个施工岗位人员
1个中级工程师（技术负责人）

[律师回复] 传唤、拘 传持续的时间不得超过12小时;案情特别重 大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘 传持续的时间不得超过24小时。
　　我国刑诉法对公安机关讯问在押的犯罪嫌疑人的持续时间没有具体规定。第九十二条只是规定“ 对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问”
　　同时规定“传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。”需要说明的是，这一持续时间的规定只适用于 “不需要逮捕、拘留”没有被羁押的的犯罪嫌疑人。