模板工程承包合同范本是怎样的?

最新修订 | 2024-06-22
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 发包人(简称甲方、承包人(简称乙方。经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。1、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。2、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。3、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂。4、工期要求。
模板工程承包合同范本是怎样的?

一个项目的完成会涉及到许多施工单位,地基、电气、模板等工程的施工都会由不同的施工单位承包完成。这就要求工程发包方与承包方要就施工问题签订一份工程承包合同律图小编在下文中为大家提供了一份模板工程承包合同范本,大家可以通过这份合同了解一下模板工程施工中的一些要求和注意事项。

模板施工承包合同

工程名称:

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):

为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定施工合同,望共同信守执行。 第一条:承包范围

甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。

第二条:承包方式及承包内容

承包方式为包工包料,具体承包内容包括:

1、 模板施工人工费;

2、 模板施工材料:包括模板、木枋、辅助模板;

3、 模板施工机具:包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插座、电钻及其它手工工具;

4、 模板安装材料:包括铁钉、铁丝、对拉螺杆(材料加工及机具)、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂;

5、 照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。 第三条:承包单价 按模板与砼实际接触面积以平方米计算,承包单价为18.0元人民币/平方米。

第四条:工程量结算及付款方式

1、 工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算;

2、 工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)计算;

3、 工程量每月5日前结算一次,由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算(每月结算时限为月初至月底),并开具结算单,交给施工负责人,由施工负责人开具分项工程签证任务单,经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算;

4、 工程款每月支付一次,当月工程款在下月底之前支付其80%;(乙方应把该款首先解决工人的工资,并向甲方提交本班组工人签字的工资表,在甲方监督下发放工资)

5、 余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的模板总价款的90%,剩余款项在本工程所有零星模板完工后三个月内结算付清;

6、 乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费,甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。(如乙方付材料发票给甲方,甲方不得收取劳务费)

第五条:施工材料及劳动力要求

1、 模板均采用18mm厚九层木质胶合板,木枋均采用50×100mm截面松木枋;

2、 裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用,其中裙房第一层、第二层梁、板模板必须全部为新模板,第三层梁、板模板一半为新模板,另一半为七成新以上模板;

3、 主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用,所用模板由裙房梁、板模板拆除后配制,否则,主楼前三层梁、板模板必须全部为九成新以上模板;

4、 墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为:首层墙柱配备一套全新模板,连续周转使用至九层墙柱;十层墙柱重新配备一套全新模板,连续周转使用至十八层墙柱;十九层墙柱再重新配备一套全新模板,连续周转使用至本工程墙柱完。

5、 上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题,必须及时更换,严禁再次使用,用于更换的模板必须为七成新以上;

6、 对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作,严禁使用φ10及以下直径的螺杆;

7、 群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工,主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工,其中85%以上为熟练技术工人,其余为普工工人;

8、 构造柱、拦板、女儿墙、过梁、圈梁、雨缝、空调板、厨卫翻梁等零星项目施工时所需要的模板,在主楼模板无法拆除并用于此类零星项目施工之前,必须另外配备足够的五成新以上的模板用于零星项目的施工;

9、 上述零星项目的模板需开始施工时,必须按项目部要求加派木工工人进场施工,若施工主楼的木工工人无法同时满足零星模板施工需要,必须另外增加木工工人专门施工零星模板。

第六条:双方职责 一、甲方职责:

1、 负责现场总体协调指挥,监督并指导乙方在施工质量、安全、

工期、材料使用、文明施工等方面的管理。

2、 制定进度计划并下达给乙方施工人员。

3、 对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。

4、 提供模板支撑及加固用的钢管和扣件。

5、 提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。

6、 提供雨天施工所需的雨衣。

7、 按合同约定支付乙方进度款。

8、 给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。

二、乙方职责:

1、 遵守现场纪律和规章制度,上岗人员须持证上岗并佩带工作

证;

2、 服从甲方施工安排,保证有足够的人力来完成本工程施工任务,不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。应自备劳保用品(包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等)以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置,费用由乙方承担;

3、 服从甲方的现场指挥与管理,严格按模板施工方案施工,负责本班组的现场施工组织与各项管理工作,按期保质保量完成施工任务;

4、 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场,一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场,如不自觉清出的将交由公安机关处理;

5、 按劳务管理要求自行组织施工工人,按期发放工人工资;

6、 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作;

7、 自备模板施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具;

8、 按合同约定组织模板材料进场;

9、 按现场要求做好文明施工及成品保护工作;

10、 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。

11、 负责本班组工完场清工作。

12、 负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除,包括锯木屑、碎模板、短木枋、模板皮、墙柱外露塑料套管、漏浆爆模等产生的砼渣的清理、清除,并及时运至地面指定位置;

13、 负责由水电、消防自己安装以外的其它所有洞口模板加工及安装加固;

14、 负责楼梯铁件及其它土建用小型墙柱铁件的安装和预埋,配合项目部及其它班组安装预埋大型铁件;

15、 楼层模板拆除后,负责将本班组所用钢管、扣件及自身模板材料及时干净的清出楼层。主体封顶后,负责将本班组所用钢管、扣件全部吊运下楼并按项目部要求堆置,多余模板材料必须及时清运至地面并立即运出施工现场。

16、 工人进场立即到项目部办理登记手续,领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证,其费用由乙方承担,结帐时甲方财务直接扣回;

17、 负责砼施工过程中的护模工作;

18、 负责模板材料维修、保养及对拉螺杆的维修、保养、补充;

19、 负责电梯井模板施工操作架的搭设和拆除;

第七条:工程质量要求

1、 按现行施工规范及项目部模板施工方案施工;

2、 按现行验收标准,模板及砼施工质量必须达到优良等级;

3、 杜绝爆模及严重变形、移位、倾斜、塌陷等质量缺陷。

第八条:施工进度要求

1、 乙方应组织和准备足够的模板材料、施工机具及施工人员,保证按甲方进度计划组织施工;

2、晚上必须加班施工至22︰00;

3、具体进度安排由项目部根据实际情况确定,乙方必须无条件服从。

第九条:施工安全要求及约定

1、 乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工,服从甲方的

现场安全管理,对甲方及有关部门提出的安全隐患应及时组织整改。杜绝违章指挥、违章作业行为。

2、 凡因乙方的原因引起的安全事故,乙方应承担其经济法律责

任。由于非乙方原因引起的安全事故,甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故,按单项医疗费计,叁仟元内由乙方自理,超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故,双方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故,由甲方及责任方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。

第十条:材料、机械、生活设施的使用管理

1、 乙方要求甲方提供的材料应提前报送《材料使用计划》,领

用前办理材料领用手续,材料的损耗应控制在定额规定的损耗以内,把材料使用作为一个经济指标。凡是材料超量使用者,按材料市场价格由乙方承担材料费用。

2、 甲方提供的施工机械由乙方验收后移交使用,乙方应妥善做好保养工作。

3、 生活设施由甲方统一安排与管理,乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用,非本工地施工人员禁止进驻使用。

4、 甲方统一办理食堂,乙方不得私自起炉灶,违者予以罚款。

第十一条:奖罚条款

1、 工期奖罚:乙方未能按甲方进度计划完成施工者,每拖延一天,处罚1000元,属于甲方引起的拖延由甲方负责。

2、 质量安全奖罚:

1) 施工质量未能达到本合同约定的质量标准时,甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚;

2) 施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患,甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚,并采取必要的措施来确保整改落实。

3、 乙方施工中应注意节约材料,爱护公物、成品,凡现场发现浪费材料,损坏施工机具等不良行为者,甲方可给予处罚:

1) 由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的,按市场材料价格赔款。

2) 甲方交给乙方使用的施工机具,乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者,除责令修理完好外,还给予罚款。

3) 凡盗窃材料、施工机具者,除予罚款外,并视情节移交当地公安机关处理。

4) 损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。

4、 未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者,乙方自行承担受处罚的费用,乙方不得有异议。

5、 对甲方要求乙方整改、处理的事宜,乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工,甲方有权单方终止合同,清理退场,另派施工队伍进场施工,工程款按实际完成量和承包单价的80%结算,余额部分作为另派施工队伍进场费用。

第十二条:其它约定

1、 乙方向甲方支付工程质量、安全保证金二十万元人民币,在

本合同签定后一个月内交到甲方项目部。若乙方施工质量、安全达到合同要求则工程质量、安全保证金在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;若未达到合同要求,则按合同条款扣罚,余额在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;

2、 本工程模板施工期间,若发生连续停工超过三个月,如甲方向开发商成功索赔有关停工造成的经济损失,乙方应享受相应的赔偿金;

3、 乙方未尽到相应职责,甲方另外派人完成时,所花费用按三倍扣罚,结帐时甲方直接扣回。

4、 甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作,按点工结算,点工单价为40元人民币/工日,每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付,每月点工款按100/%支付,不留余额。

5、 由于甲方原因造成乙方损失的,按实际情况以点工补偿,点工补偿数额视具体情况双方协商确定。

第十三条:

本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量模板材料进场,并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。施工人员具体进场时间由甲方另行通知,乙方必须按时进场,模板工程全部完工后一星期内,乙方施工人员及模板材料必须全部退场。

第十四条:违约责任

本合同自双方签订之日起生效,甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定,如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约,违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失,并承担法律责任。 第十五条:合同的终止及终止条件

1、 双方履行完各自的责任和义务后,本合同自行终止。

2、 一方违约并经协商无效后本合同自行终止。 第十六条: 未尽事宜,双方在施工过程中另行协商解决。 第十七条:

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方: 乙方:

身份证号码:

甲方代表: 联系电话:

签字时间: 年 月 日 签字时间: 年 月 日

项目的发包方会将工程施工要求在合同中与承包方进行约定,双方都应履行合同中约定的事项,工程质量是一项工程完工后的重中之重,双方都应采取质量安全措施,合力保障工程质量。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.2w字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6436位律师在线平均3分钟响应99%好评
模板工程承包合同范本是怎样的?
一键咨询
  • 158****3033用户3分钟前提交了咨询
    166****2203用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    148****3867用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    156****0724用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    176****2381用户4分钟前提交了咨询
    131****4145用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    172****4544用户2分钟前提交了咨询
    167****7234用户1分钟前提交了咨询
  • 155****6008用户4分钟前提交了咨询
    151****4430用户2分钟前提交了咨询
    146****0656用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    135****4672用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    162****6502用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    167****6177用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    165****4254用户3分钟前提交了咨询
为你推荐
沭阳188****2890用户2分钟前已获取解答
镇江134****9310用户1分钟前已获取解答
徐州135****1648用户4分钟前已获取解答
加工承揽合同范本模板包括哪些内容?
加工承揽合同范本模板包括了发包人和承包方的信息(公司名称;地址;联系方式等);加工承揽的项目名称;承揽人的责任;采取的材料;施工范围;合同标的和双方的违约责任等内容。
10w+浏览
合同事务
律师您好!今年接了一个建筑工程,现在也是马上就要施工了,想了解一下模板工程承包合同范本应该怎么写?
[律师回复] 甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
甲方:
乙方:
根据施工需要,甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于 班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务, 确保分项工程施工质 量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同, 双方共同遵照执 行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容, 施工过程中 (含施工前) 的一切图 纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切 模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明 施工、包材料节约) 。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支 承面积。 ,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净, 否则每次罚款 200元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要, 按时完成甲方进度计划安排, 且不得因自身原因延误其它 班组施工进度。
八、付款方式:
第 2 页 共 4 页
九、工程管理双方责任:
A 、 甲方责任
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2、提供外脚手架及安全防护网;
3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因 配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
4、及时将支模用的材料供应至现场;
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测, 按现行验收规范及评定标准进行质量评定, 并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依 据;
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9、按合同约定进度支付工程款。
B 、乙方责任
1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工 种操作必须持证上岗。 遵守法规和甲方的各项规章制度、 管理条例, 服从甲方施工管理人员指挥, 不得以任何理由为难甲方人员;
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造 成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
6、 乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规, 造成的安全事故责任由乙方承担;
6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆 放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等 现象要及时修补加固;
8、 因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机 料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处 100元罚款,情 节严重者扭送公安机关处理。
第 3 页 共 4 页
1
1、 合理使用模板, 未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板, 违者视其情节轻重每次 罚款 200元以上。
1
2、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认 可。
1
3、 施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故 (含第三者) 均由乙方负责 全部责任。
1
4、 甲方严格禁止乙方擅自拆、改、 移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用 电的行为,发生一切后果由乙方承担。
1
5、 甲方严格禁止乙方擅自拆、改、 移动安全防护设施、 以及损坏安全防护设施的行为及违 反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
1
6、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以 50元罚款。 1
7、 乙方负责人必须坚守工地,安排工作, 指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工 操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。 凡管理不善, 管理失职所造成的一切 损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的, 甲方有权终止协议, 余 下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可 协商签订补充协议。

一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修, 费用在保质金中 扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲 方:乙 方(施工责任方) :
签约地点:
签约日期:年 月 日
快速解决“建设工程纠纷”问题
当前6436位律师在线
立即咨询
单包工小工程承包合同模板有吗
[律师回复] 您好,针对您的单包工小工程承包合同模板有吗问题解答如下,
一、单包工小工程承包合同范本有吗
单包工小工程承包合同范本
发包方 (以下简称甲方) :___________
承包方 (以下简称乙方):___________
为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:___________
二、工程地点:___________
三、工程范围和内容:___________
四、工程总造价:___________
五、质量等级:___________
六、工程工期:___________
第二条 承包方式
本工程采取下列第 项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
第三条 价款支付与结算
一、工程款支付方式:
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
三、工程结算依据
第四条 工程变更
本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
第五条 工程验收
一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条 保修条件及期限
保修期______个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)
第七条 双方责任
甲方:
一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。
乙方:
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。
第八条 违约责任
乙方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
第九条 安全、文明施工
乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。
第十条 附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
三、本合同未尽事宜,双方另行解决。
四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(签章)乙方(签章)
开户银行:___________开户银行:___________
帐号:___________帐号:___________
电话:___________ 电话:___________
年、月、日
二、承包合同订立的原则有哪些
(一)平等、自愿自由原则
合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等,订立合履行合同两个方面,一方不得将自己的意志强加给另一方。平等原则是民事法律的基本原则,是区别行政法律、刑事法律的重要特征,也是合同法其他原则赖以存在的基础。合同法的自愿原则,既表现在当事人之间,因一方欺诈、胁迫订立的合同无效或者可以撤销,也表现在合同当事人与其他人之间,任何单位和个人不得非法干预。自愿原则是法律赋予的,同时也受到其他法律规定的限制,是在法律规定范围内的“自愿”。法律的限制主要有二方面。一是实体法的规定,有的法律规定某些物品不得买卖,比如毒品;合同法明确规定损害社会公共利益的合同无效,对此当事人不能“自愿”认为有效;国家根据需要下达指令性任务或者国家订货任务的,有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同,不能“自愿”不订立。
(二)公平、诚实信用正义原则
《合同法》第5条规定,当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。这里讲的公平,既表现在订立合同时的公平,显失公平的合同可以撤销;也表现在发生合同纠纷时公平处理,既要切实保护守约方的合法利益,也不能使违约方因较小的过失承担过重的责任;还表现在极个别的情况下,因客观情势发生异常变化,履行合同使当事人之间的利益重大失衡,公平地调整当事人之间的利益。诚实信用,主要包括三层含义:一是诚实,要表里如
一,因欺诈订立的合同无效或者可以撤销。二是守信,要言行一致,不能反复无常,也不能口惠而实不至。三是从当事人协商合同条款时起,就处于特殊的合作关系中,当事人应当恪守商业道德,履行相互协助﹑通知﹑保密等义务。
(三)遵守法律、不得损害社会公共利益原则
《合同法》第7条规定,当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。该条规定,集中表明二层含义,一是遵守法律(包括行政法规),二是不得损害社会公共利益。
(四) 鼓励交易原则
合同法主要是调整交易关系的,其一般规则就是规范交易过程并维护交易秩序的基本规律,各类合同制度也是保护正常交换的具体准则。所以,鼓励交易自然就成为合同法的基本规则。但在合同法的基本原则中,鼓励交易原则的强制性最弱。当事人约定合同变更的条件、合同解释的条件、附停止条件等,原则上都应当有效。鼓励交易原则的功能主要不在于据此判定当事人的约定有效与否,而在于合同立法时应当贯彻其精神,立法者设计合同无效、合同撤销、效力待定、合同的履行等制度时,应当尽量承认合同的效力,鼓励合同的适当履行。
建筑工程劳务承包合同模板
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 建筑工程木工承包合同范本
发包单位:简称甲方
承包单位:简称乙方
根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下:
一、所属工程承包施工内容
对木工在施工中的要求:
首先要认真熟悉施工图纸,对项目部所发的变更资料,技术交底,安全交底认真执行
施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检,及时整改,杜绝返工
有节约材料的指导思想,认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点
要有文明施工的指导思想,做到材料堆放整齐,拆除后材料不得从楼面往下扔
每天做到施工用具清理入库,摆放整齐,整个木工区域内有人清扫
施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点,保持场面道路畅通
二、工期要求:
1、开工日期按甲方签证的开工日期年月日为准。
2、总工期为天,竣工日期年月日。
具体施工进度根据甲方所安排的进度计划严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期::日历天:日历天:日历天。
三、总的施工要求:
依照本工程施工图,施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行,具体验收规范及有关补充规定执行。
四、进度质量奖罚:
1、甲方现场安排总进度计划,进度不能如期完成,每延期一天罚款100元,周进度计划,每延期一天罚款100元。
2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构,如模板分部达不到优质主体,主体扣除2元2,主体验收作一次评价。
3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做,以返工材料价格五倍赔偿。
4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题,现场施工员有权做出处罚,罚款在生活费或工资款中扣除。
五、安全达标要求:
本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。
六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场,如发生材料不能及时供应,脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。
七、各工程承包价格如下
(1)厂房元㎡、厂房元㎡主体结构达到优质不粉刷按厂房元㎡、厂房元㎡结算。厂房暂定由乙方施工,如、厂房施工质量达不到优质主体,甲方有权另行发包给其它班组。厂模板承包价为元㎡,质量及其它各方面做得较好将另行奖励0.51元㎡做不好时扣0.51元㎡
(2)以上分部工程,甲方根据实际情况有权另行安排其他队伍施工,施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。
(3)在每一分部工程施工前甲、乙双方必须另签施工协议,如分部不签施工协议,该分部不得清帐。
2、生活费发放按甲方所排工程进度发放,具体每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数,按15元天计算,生活费发放必须经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70以上,余款一年内结清。
3、工程竣工后,余款待一年内逐步付清。
九、社会综合治理:
1、所有参加施工人员必须具有身体证并办理所需办理的一切证件,服从一切管理规定。
2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住,发现一次罚款1000元,严禁违章计划生育人员在宿舍住宿或做工。
3、甲方提供施工人员集体宿舍居住,任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住,发现一次罚款500元。
4、接电源,烧电饭煲、电炒锅、电炉等,发现一次罚款500元。
5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜,饭盒统一编号,食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责,服从项目部统一指挥,乙方安排卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。
6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。
十、现场文明管理:
1、所有施工人员进入施工管理必须戴好安全帽、系好安全带、严禁穿拖鞋赤膊。
2、现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净,临时施工道路每日清扫。
3、施工机械完工后应清洗干净、上油,所有工具归纳到指定位置,小车摆放整齐,配电箱专人上锁保管钥匙,井字架由专人开完工后拉切断电源,以上每发现一次不按要求,罚款100元次。
4、各班组使用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组承担责任,修理费用赔偿。

一、其它:
1、途中违约按完成工作量的60付款,三天之内人员全部撤离工地。甲方重新安排施工队伍进场,费用由乙方承担,如果独完成主体后违约,其主体工程按总造价的60计算。
2、本协议甲乙双方慎照执行,一式四份,承包方执一份,双方签字后生效。
3、其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
年月日年月日
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
钢模板租赁合同范本应该包括哪些基本内容
一般钢模板租赁合同当中应该包括租赁物的相关信息,比如租赁物的名称,数量,规格,租赁用途,租赁期限,租金,违约责任等条款。在租赁合同开头的部分,应该简明扼要的介绍一下承租方和出租方的相关信息,结尾也需要有双方的签名和时间。
10w+浏览
合同事务
工程承包木工清包合同模板该怎么写
[律师回复] 对于工程承包木工清包合同模板该怎么写这个问题,解答如下, 工程承包木工清包合同范本该怎么写
工程承包木工清包合同
一、协议双方 施工单位发包负责人: 简称:甲方
承包木工制作负责人: 简称:乙方
二、协议内容
甲方承包施工现决定把木工分项工程承包给乙方施工,经双方协商,达成如下协议:
1、承包范围 乙方要负责施工图纸及变更显示的所有木工制作人工部分的全部内容,主要工作为:基础部分、主体部分、屋面施工、临时点工等所有图纸显示,非图纸显示、变更方面显示的所有木工工程方面的工作全部由乙方负责施工,乙方要负责图纸显示人工方面任何内容,如有变更,如建筑面积不变,乙方则按甲方要求施工,不再增减人工费;注:图纸已显示并且本投标预算已经计算过的工程量,乙方必需根据甲方要求施工,如因建设单位要求变更或甲方要求提出减少工程量(预算已算过,但不要求乙方施工的工程量),所减少的工作量根据本工程的投标预算或市场价计算,从本协议乙方的工程款中扣除相关费用。
1.1 木工方面施工工具、劳保用品、铁丝、铁钉由乙方 负责。
1.2 牵涉与乙方有关的临时点工、场地清理等工作,由乙方无偿提供人员支持。
1.3 模板、木方等材料的搬运按照省标化要求分类堆放整齐,及时清理清扫干净。
1.4 补充条款:本工程付款按已完成工程量 (竣工验收后一个月)。
1.5 补充条款的结算 。
2、 质量要求 乙方施工必须按施工规范及图纸要求施工,如因乙方原因造成直接经济损失工程返工,乙方要负责所有返工材料费、人工费,并承担相应费用二倍的处罚;按图纸合理使用材料,造成浪费,按双倍处罚;分部分项工程模板要保证一次性验收,超过一次以上不能验收,每次处罚人民币 元。
3、 工程单包价格 本工程建筑面积约 平方米,按建筑面积计算 元/m2。面积按建筑图纸所示工程量。
4、 工期要求: 乙方必须按照本工程施工单位与建设单位签定的合同范围,本协议要求 至 前竣工,依据甲方技术人员编排的《进度计划》时间安排为准,乙方必须保证在正常施工时人员要达到 人,如乙方不能按工程进度计划、质量管理、安全施工等要求进行施工,甲方的有权责令乙方无条件退场,退场前工程量及未结工资待本工程竣工后一个月后再进行计算,一年内付清,乙方尚欠的工人工资方面由乙方自己处理,并处罚乙方因此而给甲方造成直接与间接经济损失(包括承担建设单位对施工单位延误工期每日 元,经济处罚);
5、 安全方面; 乙方在施工中必须按安全施工规章制度严格进行安全施工,如乙方或乙方工人造成对自己工人或他人的工伤事故,一切责任、费用全部由乙方承担,同时乙方要保证甲方免于一切经济赔偿与法律责任。
6、 处罚制度
6.1 主体验收如因乙方原因造成本工程主体部分验收不能够一次性达到合格标准,除按规定整改达到合格验收标准外,还要处罚乙方人民币 万元,作为因此给甲方而造成不良影响的经济补偿,责任认定以质检部门出具的《工程验收单》或《质量整改通知》等为有效依据;
6.2 乙方要服从甲方管理人员、技术人员的管理、听从安排,乙方管理人员或乙方施工的工人在本工程工地(包括内部人员)如发生与甲方管理人员、工程监理、建设单位人员或他人发生口角或冲突,轻者单次处肇事处罚人民币 元,重者加十倍处罚(此款甲方将从乙方与甲方签定的本协议第二次第3项《工程造价》款中扣除。并由乙方承担责任与费用)关逐出工地,情节严重的移交公安部门处理。
6.3 乙方工人进入工地如不戴安全帽,每次每人处罚人民币100元。
6.4 如发现乙方工人偷窃工地材料,每次处罚人民币5000元,甲方将从乙方工程款中扣除,因处罚盗窃人员的相关问题由乙方负责处理,情节严重的移交公安机关处理。
6.5 乙方任何施工人员不得擅自拉用工地电源烧开水、做饭、以及使用其它方面的电器使用工地电源,发现一次处罚乙方人民币500元。
6.6 因工地住房有限,乙方工人家属不得在工地同住,由自己安排其它地方解决住宿问题。 注明:以上属乙方或乙方工人方面的罚款,因乙方是负责人代表管理责任,所以处罚都由乙方承担。
7、 付款方式 以实际每个工人每个月发放生活费 元,工程竣工以后付到按总工程款的 。 若乙方不能让工人及时领到生活费,造成不安定因素,由乙方负全部责任。
8、 生活方面
8.1 宿宿问题,甲方提供住房,每2人提供一张高低床。每个房间大约7~8人,乙方工人要接受甲方安全、文明检查,各项指标要达到相关规范要求;
8.2 安全帽由甲方提供,乙方要要求工人爱惜使用,损坏、丢失由乙方原价进行赔偿。
8.3 工人统一安排在工人食堂吃饭,乙方任何人员不得在工地内单独另起小灶;
三、违约责任:
1、 本合同自签字之日起生效,如有单方违约,处违约金 万元给对方作为补偿。
2、 乙方不得转包此工程,如发现类似情况,甲方有权将处罚乙方 万元,并收回本合同。
3、 未尽事宜,双方友好协商解决。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方必须共同遵守。
甲方 乙方
年 月 日 年 月 日
快速解决“合同事务”问题
当前6436位律师在线
立即咨询
我和其他公司进行了相关的合作,并且已经到了签署合同的地步了,想询问下模板工程分项承包合同怎么写?
[律师回复] 发包方(以下简称甲方):
代表人:
承包方(以下简称乙方):
责任人:
风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
甲方承建的_________________工程模板分项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
二、承包造价:
三、双方责任:
1、甲方责任:
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场_________米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
(4)绝对服从甲方的工程进度安排。
(5)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(6)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固,不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值,乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必须把所有木工用料堆回指定位置。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法:
为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______%的工款,基础工程完工且验收通过后,__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、其它:
(1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
(2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
(3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。

一、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

二、甲方对以上各条款负有解释权。

三、本合同一式_______份,甲方执_______份、乙方执_______份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方:
住址:
代表人:
联系方式:
______年______月______日
乙方:
住址:
责任人:
联系方式:
______年______月______日
工程承包安全责任合同模板是什么
[律师回复] 您好,针对您的工程承包安全责任合同模板是什么问题解答如下,
一、工程承包安全责任合同范本是什么
甲方:
乙方:
根据国家有关规定和合同文件要求,为确保本项目部各项控制目标的实现,认真落实安全职责,经甲、乙双方协商,甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备,在甲方负责控制安全管理工作的前提下,由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下:
一、甲方的权利、义务和责任
1、遵守施工安全的规定和管理制度,建立健全的安全制度。对施工环境的临时用电管理全面负责。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
二、乙方的权利、义务和责任
1.乙方必须准守安全生产条款,严格按照安全炒作规程施工。
2.乙方人员进入施工现场必须准守甲方制定的安全生产制度和安全规定。
3.乙方在施工现场必须更具实际情况悬挂安全警告标志,发现违规作业要及时纠正处理。
4.乙方实施工程合同期间,所有安全有乙方承担,与甲方无关,乙方要承若为每位施工人员购买意外险费用由乙方承担。
5.由于乙方的工具设备和施工不适合安全规定而造成的甲方或者乙方第三人伤亡事故的,损失有乙方负责,并由乙方上报,组织调查,接受处理。
6.乙方的特种作业人员一定要持证上岗,一方要有专人负责安全检查。
7.乙方架设临时用电线接取电源等要经过有关单位批准才能进行作业,甲方有权利按照协议对其进行检查简单,发现违章时甲方有权要求停止作业,其损失由乙方自负。
三、施工现场环境要求
1.施工现场的细颗粒材料装修运输时必须采取遮盖措施。
2.施工现场设置封闭式的油库灯要做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不能放在易燃易爆物品。
3.施工现场的机械施工是必须采取有效的降低噪音措施。
4.在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩戴口罩,并采取措施降低粉尘,保证施工人员身体健康。
四、其他
1、本协议自甲乙双方代表签字并加盖公司公章时生效,至工程完工验收合格时终止。
2、本协议一式四份:甲方执三份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
签订时间: 签订时间:
二、工程承包中发包方应承担的责任有哪些
1、办证责任
办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。
2、工程定点责任
确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。
3、三通一平责任
开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。
4、物资保证责任
按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。
5、经费保证责任
向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算,不按合同规定时间拨付工程款,应支付逾期付款违约金。
6、技术保证责任
发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按照合同规定的时间和份数交付给承包方。
7、施工监督责任
发包方应派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证、解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。
8、误工赔偿责任
发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的,应承担赔偿责任。
9、验收结算责任
发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算,负责组织工程竣工验收。逾期组织验收和办理竣工结算,应承担相应的违约责任。
10、无效合同相应的过错责任
发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的,应对无效合同承担相应的过错责任。
1
1、发包人毁约的应承担赔偿责任
发包人与承包人签订建设工程合同后又毁约的,应赔偿承包人由此而造成的损失,该损失应当包括承包人履行合同后可以获得的利益。
1
2、发包方承担的其他责任
工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其他问题,质量承包人除对工程的主体结构和地基基础工程的质量承担责任外,由发包方承担责任。
问题紧急?在线问律师 >
6436 位律师在线,高效解决问题
公司合伙人协议书范本模板
现在创业仍旧是年轻人的热门选择,一个人有项目另一个人有劳务还有一个人有资金就准备搭建一个公司了。这样的情况很多但是创业有风险还需要很谨慎,就算决定合伙开公司了也要再合伙人协议上留意以防后面出现各种问题了无法解决。公司合伙人协议书范本模板内容主要需要写明出资方式、利润分配方式和出现分歧解决办法等等,下面就是公司合伙人协议书范本。
10w+浏览
公司经营
关于合同,想问一下大家啊模板工程劳务承包合同该怎么写呢?规定是怎样的呢?谢谢你的回答了。
[律师回复] 发包人(以下简称甲方): 法定代表人:
承包人(以下简称乙方): 代表人:
为了全面履行施工合同,加强对工程项目的管理,提高企业经济效益,增加项目经理及项目相关人员的收入,经甲方研究决定,对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评,确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:
一、承包的方式:风险抵押、个人承包
乙方同意向甲方交纳风险抵押金 万元,对工程项目的管理负责,以风险抵押的方式承包。
二、承包的期限:自 年 月 日至该工程竣工交验(工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕)。
三、承包工程项目概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、建设单位:
4、设计单位:
5、承包范围:招标文件中规定的内容(含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。)
6、建筑面积: 平方米
7、施工工期:总日历工期: 天,以开、竣工报告为准,业主工期若延期,工期顺延;工期与业主合同有关规定不一致的,按业主合同和有关通知执行;超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场,则视为违约。
8、分段任务:年 月 日前完成基础 年 月 日前完成主体结构封顶 年 月 日前完成装修 年 月 日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期,则在承包工期基础上顺延。
四、承包的指标
1、成本指标:本工程承包价款确定为 万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。
2、质量指标:一次验收合格率100%。
3、安全指标:无重伤、死亡事故发生。
4、进度指标:满足总承包合同的要求,
5、其他约定:
五、甲方的职责和权限
1、甲方的职责
(1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接;开工前交施工设计图纸 套及相应的施工技术资料给乙方。
(2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。
(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报;
(4)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济赔偿处罚;
(5)协助乙方选聘项目管理人员,组建项目经理部,配置其他生产要素;
2、甲方的权限
(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调;不定期对工程进度、质量、工程检(试)验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。
(2)除建设单位指定外,有权将项目的 工程分包给 专业公司;
(3)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下,甲方有权进行纠正,责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。
(4)审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。
六、乙方的职责和权限
1、乙方的职责
(1)代表企业实施项目管理,遵守国家法律法规,执行强制性标准,执行企业相关管理制度,积极维护企业合法权益;对所施工的项目自开工准备至竣工验收,实施全过程、全面管理;
(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划;
(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;
(4)组织制定和实施项目经理部各项管理制度;
(5)在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调,负责劳务分包、协作单位的管理;
(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题,发现和处理突发事件;
(7)负责竣工验收和竣工结算,提供和准备相关技术经济资料;
(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报;
(9)负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设;
(10)接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督,认真落实整改意见,提高管理水平;接受本企业的检查监督和考核审计;
(11)处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务,完成清收工程款等债权债务的清理和移交;
(12)按照甲方的要求报送完成各种指标的情况;
(13)按公司规定及时足额交纳职工的各种保险等费用;职工发生工伤事故,保险费赔付不足部分,按照甲乙方3:7比例分担;如果乙方没有交纳保险费的,职工发生工伤事故,由乙方全额承担。(14)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制;
(15)因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生仲裁或诉讼,甲方对外承担费用后,甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、律师费在内的一切费用。
2、乙方的权限
(1)代表甲方实施项目管理,全面履约施工合同,遵守国家法律法规,执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度;
(2)根据甲方的授权,组建项目经理部,主持项目经理部全面工作;.甲方项目部印章只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中,不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动,不得用于变更业主合同规定,乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺;否则;视为乙方违约,并承担由此造成的一切责任和经济损失。
(3)确定项目经理部组织架构,班子成员报甲方审查批准后,报送业主、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方同意,班子人员不得随意更换,否则视为乙方违约;
(4)有权选择聘用管理人员和生产工人,乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格,并复印其身份证件、证书存档备查;否则,视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘;确定管理人员职责、权限,并组织考核奖惩;
(5)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍,但必须报发包方备案;乙方无权转包或分包本合同工程,否则甲方有权终止本合同,甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金。
(6)甲方授权的范围内自行组织物资采购;
(7)按照公司资金管理办法,决定其项目资金的使用;
(8)按照以收定支、效率优先的原则决定项目经理部人员薪酬分配;
(9)根据企业授权,协调处理与项目有关的内外部事项,重点跟踪后续工程项目和参与其他项目的经营活动。
七、甲方对乙方承包经营管理效果的考核、评价
1、甲方分期(分段)、分类对乙方承包情况进行考核;

2、考核以甲乙双方共同签认的“考核计划表”进行;
3、当甲方得知乙方恶意不完成承包指标时,可随时对乙方进行考核、处罚。
八、工程款收付、使用管理:
1、乙方进场之日起,甲方在 天内拨本单项工程承包价的2%的施工费。工程进度款按业主拨付款时间、要求、按月进度80%比例拨付;
2、乙方必须做到专款专用,不得以任何名义扣取民工工资、机械租用、油料等费用,否则,视为乙方违约。
3、工程款的使用必须以满足本工程项目的施工需要为唯一目的,双方均不得挪作他用;否则,违约方将向对方支付挪用金额50%的违约金,且对方有权终止本合同。
4、乙方不得采取非法手段或有损甲方企业形象和信誉的方式向业主收取工程进度款,乙方没经甲方授权或同意,不得私自向业主单位借款。否则,视为乙方违约。
九、甲方对乙方的奖励(或甲乙双方的利益分配)
1、确定项目上缴指标为本工程承包价 %,即约为 万元左右,甲方在每次拨进度款中扣出。乙方完成上缴指标后形成的利润按 比例分配,同时返还风险抵押金。
2、出现亏损,经考评,甲方对乙方的风险抵押金不予返还。
十、合同的解除与终止
1、如出现下列情况之一甲方可解除承包合同,没收风险抵押金:
(1)履行合同时,出现了乙方未能实现主要承包指标的情况;
(2)乙方没有全面履行约定职责,管理混乱,经甲方考核,认为难以完成承包指标;
(3)有虚盘冒验等弄虚作假行为;
(4)严重违反企业管理制度,经批评教育,未能改正;
(5)违法、违规经营,造成恶劣影响的;
(6)在业主和甲方都认为乙方不称职的;
(7)经甲方核实等其他违约情况。
2、当出现下列情况时,乙方可解除合同,甲方应返还风险抵押金: 甲方未按合同约定履行其职责,致使工程项目无法进行。
3、当出现下列情形之一时,合同终止:
(1)双方约定的承包目标实现或部分实现,甲方向乙方兑现了全部奖励后;
(2)当一方将解除合同的通知送达另一方时。

一、违约责任
1、根据本合同的规定,一方的行为被视为违约的,违约方应支付对方违约金为总造价的5%,若存在数次违约行为,违约金分别计算累计相加,但总额不得超过承包价款的30%。
2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。

二、合同纠纷的解决方式
1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决;
2、双方协商解决不成时,依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解;

三、合同的成立与生效
1、本合同自甲乙双方盖章或签字之日起成立;
2、本合同自乙方交纳风险抵押金之日起生效;

四、其它约定:
1、本合同的附件是合同的组成部分,与本合同具有同等效力;
2、本合同未尽事宜,双方另行协商,所订协议与本合同具有同等效力;
3、本合同未涉及的事宜均按甲方与业主所签订的业主合同执行(合同编号为: )。
4、本合同一式四份,双方各执二份;经双方签字盖章生效。
发包方: 承包方:
法定代表人: 代表人:
日期:日期:
以上就是模板工程劳务承包合同的回答。
快速解决“合同事务”问题
当前6436位律师在线
立即咨询
我舅舅承包了一个民用建筑工程,现在双方要签订合同,我想咨询一下民用建筑工程承包合同怎么写。
[律师回复] 私人房屋建筑施工承包合同 甲方: 乙方: 甲方位于
私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围 除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式 包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价 按照房屋建筑面积 元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式 采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
2
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定 合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任 甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
3
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。 十
一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月 日
水电工程承包合同模板应该包含什么内容
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 水电工程承包合同范本应该包含什么内容
水电工程承包合同范本
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况: 工程名称:工程地点: 承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况: 包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求: 承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求: 承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价: 按建筑面积:19902 M2 按建筑面积
19.00元/M2 ,地下室建筑面积6102 M2 按建筑面积每平方米
6.00元/M2 ,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理: 作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任: 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。
九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款2000元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款2000元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度:
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚 1000.00元。
3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。

一、相关事宜:
1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:承包方:
电话:电话:
签订日期:年月日
签订日期:年月日
之前我一直是从事工程项目的,现在有一个模板的承包项目,但是因为这项目领导说有一部分要分给别人,但是我们是发包人,请问有没有关于模板分项承包合同的范文?
[律师回复]
1.________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________   
2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____ 先生(____ 年____月____日由________建筑工程承包公司授权)   出生地:________(国家)   国籍:________(国家)   总部:________(国)________市   在________国的通讯地址:________信箱   鉴于甲方要兴建的________________,乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:   
(一) 合同内容   乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。   乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。   所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。   
(二) 合同金额   本合同总金额为________。兑美元比例为70%。   这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。   合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。   
(三) 工期   乙方必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。   
(四) 移交场地   根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。   
(五) 查看工地   乙方承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。   
(六) 履约保证金   乙方应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。   有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。   该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。   甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。   甲方:________________________________   代表:________   ________年____月____日   乙方:________________________________
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
钢模板租赁合同范本怎么写
甲乙双方在关于钢模板租赁中是需要签订合同来保证双方的权利与义务,钢模板租赁合同的签订条款内容必须是要保证到甲乙双方,一般钢模板租赁合同内容包括有钢模板租赁的基本情况、支付方式和租金、返还形式等。
10w+浏览
合同事务
承包经营合同模板
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 发包方:_________ 承包方:_________ 双方根据_________,协商签订本合同。 一、承包内容:_________。 二、承包经营期限: 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。 三、承包形式:税后承包金(递增)包干。 四、承包方上交承包金数额: 承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。 五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。 六、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。 七、主要经济技术指标: 1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币; 2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。 3、企业资产的维护:设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。 4、闲置资产的处理办法:_________。 5、新产品开发_________项,主要新产品是_________。 6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。 八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:_________。 九、双方的权利与义务 (一)发包方: 1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权; 2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续; (二)承包方: 1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权; 2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益; 3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动, 应经发包方董事会同意并报原审批机构批准; 4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等; 5、承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意; 6、所得承包收入应依法缴纳所得税; 7、应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表; 十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。 十 一、承包期间对企业原有人员的安排:_________。 十 二、承包期间企业的劳动管理:_________。 十 三、承包期间工资、福利管理:_________。 十 四、承包期间企业的保险办理:_________。 十 五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式:_________。 十 六、承包经营期内中止或承包期满时: 1、被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证; 2、清产核资的原则:_________; 3、计价办法:_________; 4、移交程序:_________。 十 七、违约责任: 1、发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限; 2、发包方违约或非法干预,造成承包方无常生产的,经_________的,发包方仍不改正的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失; 3、承包方因经营管理不善,在_________时间内不能上交承包金的_________%,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。 4、连续_________年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿; 十 八、争议的解决方式:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交_________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 十 九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_________到登记机关办理登记手续。 二 十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。 二 十一、双方约定的其他事项:_________。 二 十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。 二 十三、本合同一式_________份,发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份,分送_________、_________。 二 十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。 发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
快速解决“合同事务”问题
当前6436位律师在线
立即咨询
电站道路工程承包合同模板是怎样的
[律师回复] 对于电站道路工程承包合同模板是怎样的这个问题,解答如下, 电站道路工程承包合同范本是怎样的
电站道路工程承包合同范本
发包方: (甲方) 承包方: (乙方)
发包方拟实施 流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
一、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元;
(3)、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
五、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
六、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
你好律师,我需要一份承包建筑工程居间合同模板,我想要去参考一下,我总觉得我的合同现在还有点问题
[律师回复] 甲方(委托人):
  联系地址:______________联系电话:______________
  乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
  ______________ 证件号码:
  乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
  ______________ 证件号码:
  乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
  ______________ 证件号码:
  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分
  协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  
一、委托事项
  
1、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县) 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲
  方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______ 签订该工程项目的专业承包施工合同。
  
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书
  面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合
  等服务的,均视为委托事项未完成。
  
二、乙方的义务
  
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该
  工程项目进行实地考察。
  
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和
  诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义
  务负责协调好甲方与建设单位的关系。
  
三、甲方义务
  
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
  
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。
  
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  
1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即 万元
  
2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;
  在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付 %即 万元;
  
3、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3% )
  居间人 居间费用的 %;
  居间人 居间费用的 %;
  居间人 居间费用的 %.
  
五、居间费用的承担
  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。
  
六、保密事项
  
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  
七、合同终止
  
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
  
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
  
八、争议解决方式
  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
  
九、其他事项
  
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
  
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。
  甲方:(盖章):_______ 乙方(签字):_______
  (居间人共同签字)
  法定代表人或委托代理人:_______ 法定代表人或委托代理人:_______
  合同签订地:_____________________
  合同签订日:____年____月_____日
经营承包协议书模板
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 经营承包协议书
包方:
地址: 邮码: 电话:
法定代表人: 职务:
承包方:
地址: 邮码: 电话:
法定代表人: 职务:
双方根据中国有关法律规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,共同遵守。
第一条 承包形式为上交利润递增包干。
第二条 承包期限自 年 月 日起至 年 月 日止,共 年。
第三条 上交利润数额
1.承包方上交利润包干基数为 元。
2.承包方按 递增 %比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按 计算,即 年 月交 元; 年 月交 元; 年 月交 元; 年 月交 元; 年 月交 元。
第四条 企业留利分配
项目 生产发展基金% 福利基金% 奖励基金%
企业留利
第五条 国家指令性产品供应计划和生产计划
第六条 主要经济技术指标
1. 年末固定资产原值 万无,承包期间固定资产增值总额为 万元,其中 年 万元; 年 万元; 年 万元; 年 万元; 年 万元。
2.国家资产的维护 ;设备完好率 %;固定资产净值率 %。
3.新产品开发 项,主要新产品是 。
4.承包期间技术改造投资总额 元; 年为 元; 年为 元; 年为 元。
5.产品质量要求
6.主要物资能源消耗指
7.安全生产和双保指标
8.出口创汇指标
9.产值指标
10.上交利润
第七条 贷款归还,承包前的债权债务处理:
第八条 双方权利和义务
(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、服务工作。
2.承包方因经营管理不善,在 时间内完不成上交利润%,或严重违法经营,或 的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
(二)承包方:
1.承包方的经营者 是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第?条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:
第九条 违约责任
1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。
第十条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理:
由 仲裁委员会仲裁。向 人民。
第十一条 双方约定的其他事项
本合同自 起生效。合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式 份。
发包方:
法定代表人:
年 月 日
承包方:
法定代表人:
年 月 日
问题紧急?在线问律师 >
6436 位律师在线,高效解决问题
钢模板租赁合同范本怎么写?
在写这个钢模板租赁合同的时候首先就是需要了解清楚这个甲乙双方的基本情况,然后就是在开头填写这个基本信息;然后就是正文的部分将租赁的一些条款还有注意事项写清楚,最后就是尾部的格式需要注意。
10w+浏览
合同事务
建筑工程分包合同模板
[律师回复] 您好,关于建筑工程分包合同模板这个问题,我的解答如下, 房屋建筑工程劳务分包合同范本
  发包方:(以下简称甲方)
  承包方:(以下简称乙方)
  按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)
一、工程概况
1、工程名称:产业园区553545556工程。
2、工程地址:
3、建筑面积:
4、结构类型:框架
5、工程造价:
二、承包方式
  承包方(乙方)对西南信息产业园区553545556工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围
  本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四、承包工期
  
1、开工时间:年月日(以双方确定的开工报告为准)
  
2、竣工时间:年月日
五、费用标准
  
1、劳务费按实际施工建筑面积─0.000以上每平方米元(结算单价:框架每平方㎡计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为元)
  
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
  
3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)
六、工程质量
  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付
  
1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
  
2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
  
3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85人工工资。
  
4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
  
5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责
  
1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
  
2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
  
3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
  
十、现场安全
  
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
  
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
  负责人:
  负责人:
  年月日
  年月日
  注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力。
快速解决“合同事务”问题
当前6436位律师在线
立即咨询
朋友们,最近 我单位要搞个建筑工程,请问一下大家建筑工程总公司承包合同有没有现成的模板?谢谢大家了。
[律师回复] 这位朋友你可 以参考一下这份建筑工程总公司承包合同 发包方:_____(以下简称甲方)
  承包方:_____(以下简称乙方)
  依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
  第一条 工程项目
  
1.工程名称:_____
  
2.工程地点:_____
  
3.工程编号:_____
  
4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。
  
5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)
  第二条 工程期限
  
1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
  全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。
  
2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。
  
3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
  
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
  
(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
  
(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。
  第三条 物资供应
  
1.全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理。
  
(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
  
(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
  
(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
  
(4)其他方式:
  ________
  
2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。
  
3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。
  
4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
  
5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须...
最近老板正要求员工拟定土建工程劳务承包合同,我想咨询一下土建工程劳务承包合同的内容和模板大致是怎样的?
[律师回复] [土建工程劳务承包合同]
甲方:________
乙方:________
依《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致,
土建工程劳务承包合同。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办-理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹-事,做到对甲方的谅解,
第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办-理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1.保修范围、期限:______________
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办-理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办-理保险,支付保险费用。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条补充条款
__________________________________________
第二十三条合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 模板工程承包合同范本是怎样的?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部