已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师

诉讼,从来都不只是冰冷法条的碰撞,而是一场充满策略与智慧的较量。在贾XX、王X诉长安XX公司逾期交房违约赔偿案中,广西艾登律师事务所的何小艳律师凭借丰富的经验和巧妙的策略,为当事人争取到了合法权益。
证据质证攻防
庭审中,开发商提交了《建设工程施工许可证》《地球大气探测资料卡》《入伙手续书》等证据,试图证明自身无责或应顺延交房时间。何小艳律师对这些证据进行了有力质证。对于《建设工程施工许可证》,指出其不能证明涉案房屋验收合格;《地球大气探测资料卡》虽真实,但无法证实被告是否停工,且被告未按合同约定履行告知义务;《入伙手续书》仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及违约责任免除。通过精准的质证,削弱了对方证据的证明力。
合同条款运用
何小艳律师紧扣《商品房买卖合同》条款,强调被告逾期交房超过90日,应按约定支付违约金。对于开发商提出的因天气、节假日等因素顺延交房时间的主张,律师指出法定节假日和中高考时间在签约时双方已知晓,应已考虑在内;而雨天、雪天虽有记录,但无法证明停工情况,且被告未履行告知义务,不应顺延交房时间。凭借对合同条款的深入理解和运用,为原告的诉求提供了坚实的法律依据。
在这场诉讼中,何小艳律师通过证据质证和合同条款运用等策略,与开发商展开了激烈的博弈,最终赢得了胜利,充分展现了诉讼策略在案件处理中的重要性。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换