已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师

合同条款的精密剖析
程理想律师凭借工科背景赋予的逻辑推演能力,对原告与被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》进行了细致入微的分析。合同明确规定,施工期间工程内容变更需双方协商一致并签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。这一规定成为后续案件走向的关键依据。
增项证据的缺失之殇
被告XX公司在施工过程中,以原告未支付增项款为由停工并解除合同。然而,程律师发现被告并未提交证据证明增项部分是经双方协商一致且属于合同内容。根据法律规定,被告应承担举证不能的责任。这一关键发现,为原告在装修款的主张上赢得了主动。
违约金的合理调整
对于原告主张的违约金,合同约定“由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方按照延期项目报价单金额的1‰进行赔付”。程律师结合实际情况,通过专业的法律分析,促使法院依法对违约金进行调整,以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算,最终确定违约金为422.8元。
股东责任的依法追究
由于XX公司已注销登记,不具备诉讼主体资格。程律师依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,成功主张被告阚XX作为XX公司持股100%的唯一股东,依法承担相应的法律责任。
在这起装修合同纠纷案件中,程理想律师凭借对合同条款的精准把握、对证据的严谨审查以及对法律规定的熟练运用,为原告挽回了经济损失,实现了案件从僵局到胜诉的巨大反转,充分展现了专业创造价值的力量。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换