装修纠纷背后：证据审查助力权益维护

程理想律师：专业严谨的法律守护者

程理想律师执业于北京云亭（徐州）律师事务所，是该所核心骨干之一。他毕业于江南大学，工科背景赋予他严谨的逻辑推演能力和出色的细节把控素养。在多年执业生涯中，程律师构建了涵盖破产清算、企业法律顾问、合同纠纷等六大核心领域的专业服务体系，形成了“理论扎实、实务精湛、响应高效”的执业标签。他不仅精通各类核心法律法规，对法律文书撰写也有着极致追求，为案件胜诉与风险防控筑牢基础。在企业服务领域，他为多家企业规避法律风险，赢得高度认可；面向公民个人，他在多个民生领域为当事人排忧解难，收获大量锦旗与口碑。在刑事辩护领域，他坚守原则，注重证据审查与程序正义，为当事人争取良好结果。

程律师凭借丰富的执业经验认为，律师不仅要从事法律救济工作，更应担负起为公民和企业“防患于未然”的重任，帮助建立健全法律顾问机制，从根本上防范法律风险。

装修合同纠纷：证据审查定胜负

2022年1月1日，原告李X与被告徐州XX公司签订装饰装修合同，以“全包”方式将房屋交由被告装修。合同约定开工日期为2022年1月3日，工期90天，工程款分三次支付。原告依约支付了前两笔款项，但装修进度停滞在墙面处理阶段。经原告催告，被告仍拒绝继续履行合同义务。

原告向法院提出多项诉讼请求，包括解除合同、返还剩余装修款、支付工期延误违约金和房屋使用及租金损失等，并要求被告阚XX承担连带责任。被告XX公司、阚XX经公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭。

法院经审理认为，原被告签订的合同合法有效。被告出具《停工单通知单》明确无法继续履行合同，原告也与第三方签订合同完成剩余装修，合同已无法继续履行，故支持原告解除合同的请求。

在装修款问题上，被告未提交证据证明增项部分已协商一致，应承担举证不能的责任。原告要求支付的装修支出费用低于被告《停工单通知单》中的金额，符合法律规定，法院予以支持。

对于违约金，法院依法调整为以19873元为基数，自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算。

关于租金损失，因合同未约定被告应承担工程逾期造成的租金损失，且原告主张证据不足，法院不予支持。

因XX公司已注销，被告阚XX作为唯一股东，依法承担相应法律责任。最终，法院判决解除合同，被告阚XX支付装修款和违约金，驳回原告其他诉讼请求。

这起案件充分体现了证据审查在案件审理中的重要性。程理想律师凭借专业的法律素养和严谨的证据审查，为原告维护了合法权益。在法律纠纷中，证据是还原事实、保障权益的关键，只有通过细致的审查和挖掘，才能让正义得以伸张。