装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?

最新修订 | 2026-07-15
浏览10w+
程理想律师
程理想律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:160人
擅长领域:合同事务 律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482 电话:17702591699
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
展开
专家导读 原告李X与徐州XX公司签订全包装修合同,按约支付前两笔款项后,工程在墙面处理阶段停滞。公司以增项款未付为由停工并主张解除合同,期间办理了注销登记。程理想律师代理李X起诉后,庭审中精准指出被告未就增项协商一致举证,应承担举证不能责任;面对公司注销,果断主张唯一股东阚XX承责。最终法院判决解除合同,股东个人支付装修款19873元及违约金422.8元。程律师通过“举证责任倒逼+刺破公司面纱”双线破局,在租金损失诉求未获支持的情况下,仍为委托人实现核心权益。

装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?

工科背景锻造严谨律师,成功代理装修合同纠纷

程理想律师毕业于江南大学,工科教育背景赋予其较强的逻辑推演能力和细节把控意识。自2022年执业以来,他逐步构建起涵盖破产清算、企业法律顾问等六大核心领域的专业服务体系,始终秉持“预防为先、化解为要”的服务理念,为众多企业和个人提供法律服务。

装修合同履行遇阻

2022年1月1日,原告李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,约定以“全包”方式装修房屋,工期90天,工程款分三次支付。李X按约支付了前两笔款项后,装修进度停滞在墙面处理阶段。2022年5月28日,李X向公司发函要求继续履行合同;6月2日,XX公司以李X未支付工程增项款为由停止施工,并提出解除合同

律师代理取得关键成果

程理想律师接受李X委托后,对案件事实和证据进行了细致梳理。庭审中,他指出XX公司未能提交证据证明增项部分已与李X协商一致,应承担举证不能的不利后果;关于违约金,他依据合同约定及相关法律规定,为委托人争取到合理数额的赔偿。尽管李X主张的租金损失因证据不足未获法院支持,但在其他诉讼请求方面,程律师取得了实质性进展。

巧解公司注销后的责任承担

由于XX公司在诉讼期间已办理注销登记,程理想律师依据相关法律规定,主张由该公司唯一股东阚XX承担相应债务责任。法院最终判决解除双方合同,阚XX向李X支付装修款19873元及违约金422.8元。该判决有效维护了委托人的合法权益。本案中,程理想律师以扎实的法律功底和严谨的逻辑思维,为委托人提供了有力的法律支持,也体现了其在合同纠纷处理中的专业能力。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.4k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6696位律师在线平均3分钟响应99%好评
装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    132****7303用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    137****7127用户3分钟前提交了咨询
    134****3456用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****5500用户1分钟前提交了咨询
    153****0843用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    153****3802用户3分钟前提交了咨询
    141****0844用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 146****4755用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    174****6835用户1分钟前提交了咨询
    166****4321用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    156****5566用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    145****7361用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    161****4042用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    155****4347用户4分钟前提交了咨询
    174****0170用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁134****2598用户2分钟前已提交咨询
盐城178****5243用户4分钟前已获取解答
徐州135****4283用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换