建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持

最新修订 | 2026-05-29
浏览10w+
云南匠诚律师事务所
云南匠诚律师事务所
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:681人
擅长领域:婚姻家庭 律所:云南匠诚律师事务所
执业证号:31530000MD0225100F 电话:15368087653
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有政治职务,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;匠诚律师团队18位律师均毕业于985、211.如北京大学、西南政法大学,云南大学等国内著名法学院校。每一位律师都具有扎实的理论功底和长期的法律实践经验。
展开
专家导读 某工程公司起诉云某建设公司索要工程款,一审胜诉后对方上诉。云南匠诚律师事务所的杨艳律师接手二审,精准抗辩,最终二审维持原判,工程公司全额获工程款及利息,逆转对方上诉。
建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持

云某建设公司作为上诉人提起上诉,请求改判驳回被上诉人某工程公司的全部本诉请求,并支持其全部反诉请求。某工程公司在一审胜诉后仍面临巨大挑战,对方以诉讼时效已过、工程款支付时间约定不明、一审事实认定错误等为由上诉,形势不容乐观。

这时,案件交到了来自云南昆明的杨艳律师手中。杨艳律师自2002年从事律师职业,执业至今已有十八年,专注于复杂、疑难民商事争议解决业务领域,有着丰富的诉讼仲裁实务经验。

杨艳律师带领云南匠诚律师团队围绕诉讼时效、结算认定、工期顺延、竣工验收效力等核心争议焦点展开抗辩。在诉讼时效问题上,杨艳律师凭借丰富的经验,精准抓住上诉人在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,构成同意履行债务这一关键事实,有效阻断了上诉人的时效抗辩。

对于工期顺延问题,杨艳律师从竣工验收行为的法律意义切入,结合司法解释,论证上诉人与监理、设计等共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,应视为对工期顺延的认可,成功驳回了上诉人高额违约金的反诉请求。

经过二审审理,法院认为上诉人在诉讼时效届满后在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,依法不得再以诉讼时效届满抗辩;上诉人与相关方共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,应视为对工期顺延的认可,被上诉人无需承担工期延误违约责任

最终,二审法院驳回上诉,维持原判。某工程公司应得的120000元工程款及相关利息全部得到支持,上诉人关于工期违约金、诉讼时效抗辩等主张均未获采纳。杨艳律师凭借专业的法律知识和丰富的实战经验,成功帮助委托人实现了二审全面胜诉,高效维护了委托人的工程债权。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.3k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6303位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持
一键咨询
  • 150****7814用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    165****7625用户4分钟前提交了咨询
    144****3211用户2分钟前提交了咨询
    173****0658用户4分钟前提交了咨询
    146****7467用户4分钟前提交了咨询
    130****5080用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
  • 盐城用户4分钟前提交了咨询
    165****8170用户2分钟前提交了咨询
    130****2750用户4分钟前提交了咨询
    168****5880用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    158****2105用户1分钟前提交了咨询
    168****1518用户4分钟前提交了咨询
    154****4542用户4分钟前提交了咨询
    154****5688用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****5473用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    134****2075用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州152****3192用户4分钟前已提交咨询
南京152****4590用户3分钟前已获取解答
连云港177****1207用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换