为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?

最新修订 | 2026-05-30
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 某建筑施工企业被开发商拖欠几千万元工程款,起诉后遭开发商巨额反诉,涉及质量、工期、未完工程、扣款等问题。付红亮律师接受委托,精准举证抗辩。一审法院采纳其全部意见,驳回反诉,二审维持原判。
为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?

某建筑施工企业与房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。施工方投入大量人力物力完成施工,工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,施工方提起本诉要求支付工程款及违约金。房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、施工方逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求施工方赔偿损失、返还超额款项。

在法律上,建设工程纠纷中,对于工程质量、工期等问题的认定需要有明确的证据支撑。此次反诉的核心争议点在于质量、工期、未完工程和扣款。质量反诉方面,开发商主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉要求施工方承担几百万元违约金;未完工程反诉要扣除几百万元工程款;扣款反诉则主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。

付红亮律师接受施工方委托后,全面梳理案件。在质量抗辩上,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。工期抗辩时,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任。对于未完工程,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工方已完成全部合同及签证工程。扣款方面,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工方确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。

判决下来后,施工方将相关的合同、验收报告、签证单等文件整理好,存放在文件柜里。这场历时许久的纠纷终于落下帷幕,施工方得以继续开展后续的工程项目,付红亮律师的专业服务为企业的发展扫清了障碍。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.9k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6181位律师在线平均3分钟响应99%好评
为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?
一键咨询
  • 178****6453用户2分钟前提交了咨询
    146****7754用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    178****1502用户2分钟前提交了咨询
    173****5770用户1分钟前提交了咨询
    148****8657用户2分钟前提交了咨询
    172****2868用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    132****8537用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    165****7344用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    167****6884用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    145****2254用户3分钟前提交了咨询
    145****3645用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    132****1210用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    156****5255用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    137****4873用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    166****5630用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州188****7971用户1分钟前已提交咨询
扬州134****9772用户1分钟前已获取解答
盐城135****5028用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换