
有个大型住宅项目,原告XX建筑施工企业和被告XX房地产公司签了住宅项目施工合同,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,固定单价计价,还明确了工期、质量标准、付款节点及质保责任。合同签订后,原告进场施工,投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程几年前就竣工验收合格,还交付业主入住了。可工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,说工程有质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程没施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。原告经人介绍,找到了在河北石家庄执业的付红亮律师。
这案子难点不少。被告反诉的核心集中在几个方面:质量上,说防水、车库地面等不合格,产生几百万元维修费;工期上,称原告逾期竣工,要承担几百万元违约金;未完工程方面,主张部分工程没施工,应扣除几百万元工程款;扣款上,说罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。付红亮律师接手后,先做了几件事。
付红亮律师深耕建工纠纷领域多年,他接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉。质量抗辩上,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张没依据,维修费用是开发商自行改造,和施工质量无关;工期抗辩,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误是开发商责任,原告没逾期;未完工程抗辩,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,没有未完项目;扣款抗辩,主张罚款、水电费、检测费没合同依据、没原告确认,是开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
还有一个案子也差不多。原告A与被告B房地产公司签订商品房认购协议,付了几十万元首付款。被告长期无法办理预售证、未按期交房,原告多次沟通退房,被告拖延推诿,仅零星退还部分款项,拒绝按约定支付利息。付红亮律师接受委托后,一审、二审都精准反驳开发商抗辩,最终全额支持购房本金及约定利息。
判决下来之后,施工方顺利推进后续事务。付红亮律师凭借专业能力,为当事人解决了难题,也获得了当事人的信任和认可。他还会继续在法律领域发光发热,为更多人提供优质的法律服务。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换