工程款纠纷,施工方反诉全胜

最新修订 | 2026-06-02
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 某房地产公司拖欠建筑施工企业几千万元工程款,企业起诉后,该公司反诉工程质量、工期等问题索赔巨额款项。付红亮律师接受施工企业委托,精准举证抗辩,一审全面驳回反诉,二审维持原判,反诉全灭。
工程款纠纷,施工方反诉全胜

某建筑施工企业与某房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。工程竣工交付多年且验收合格,但房地产公司长期拖欠几千万元工程款。施工企业提起本诉要求支付工程款及违约金,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求施工企业赔偿损失、返还超额款项。

承建方委托了在河北石家庄执业的付红亮律师。付红亮律师接受委托后,全面梳理案件。对于质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;针对工期反诉,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,施工方无逾期;在未完工程反诉方面,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工方已完成全部合同及签证工程,无未完项目;关于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工方确认,系开发商单方行为,不应扣除。

这里普及一个法律知识,在建设工程纠纷中,有相关司法解释对工程质量责任、工期认定等有明确规定,像本案中施工方已完成验收交付,若开发商无有力证据,很难主张施工方责任。

一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。

判决下来后,施工企业将相关的合同、签证单、验收记录等材料整理归档。施工企业后续专注于新的项目,继续为城市建设贡献力量。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.8k字,预估阅读时间6分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
5992位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程款纠纷,施工方反诉全胜
一键咨询
  • 163****3860用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    152****8763用户4分钟前提交了咨询
    170****2213用户3分钟前提交了咨询
    163****2280用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    143****3868用户1分钟前提交了咨询
    157****1856用户2分钟前提交了咨询
    130****6017用户4分钟前提交了咨询
    136****1064用户1分钟前提交了咨询
    154****3161用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
  • 156****2818用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    176****2828用户1分钟前提交了咨询
    131****3368用户4分钟前提交了咨询
    131****2183用户4分钟前提交了咨询
    143****0330用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    170****3880用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 工程款纠纷,施工方反诉全胜
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城181****2683用户1分钟前已提交咨询
镇江181****2323用户3分钟前已获取解答
连云港156****1719用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换