3000万工程纠纷!盈科律所精准抗辩守护企业权益

最新修订 | 2026-06-03
浏览10w+
北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所律师
北京盈科(乌鲁木齐)...律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分北京...事务所
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所
执业证号:31650000333085081Y 电话:18097641198
律师优势:;
展开
专家导读 建设工程施工合同纠纷标的额大、法律关系复杂、举证难度高。本案原告主张3000余万元赔偿,我方律师组建专项团队,梳理全量证据、精准核算造价、击破无理诉求,成功驳回原告绝大部分主张,判令对方移交资料、赔付律师费,完美实现委托人核心诉求。
3000万工程纠纷!盈科律所精准抗辩守护企业权益

建筑工程行业中,施工合同纠纷频发,工程款核算、工期延误、资料移交、发票开具等问题极易引发法律诉讼。此类案件涉案金额高、证据链条繁杂、专业门槛极高,若无专业工程法律律师介入,企业极易面临巨额资金损失。北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所近期办结一起大额建设工程施工合同纠纷案件,凭借专业研判、严谨举证、精准抗辩,成功为企业规避千万损失,彰显专业办案实力。

本次案件由新疆生产建设兵X乌鲁木齐垦区人民法院审理,委托人为新疆本地某产业发展有限公司(某乙公司),因产业园建设项目,与某建设工程有限公司(某甲公司)签订施工合同补充协议,约定由某甲公司承包园区工程施工。合同履行期间,施工方某甲公司管理混乱,工期严重延误,且未按要求移交竣工资料、足额开具发票。

我方委托人依规足额支付工程款后,某甲公司反而恶意提起诉讼,主张我方拖欠工程款2400万元,叠加利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等,诉求总金额超3000万元,同时主张工程价款优先受偿权,试图通过诉讼索取高额赔偿。为维护自身合法权益,我方委托人随即提起反诉,要求施工方返还超付工程款、赔付工期违约金、移交竣工资料并开具发票。

该案争议焦点繁杂,五大核心问题亟待解决:一是工程总造价与已付款金额核算,判定是否存在超付工程款情况;二是工期延误责任划分,明确违约金赔付主体;三是安全事故赔偿、行政罚款的责任归属;四是施工方资料移交、发票开具义务;五是律师费、保全费、鉴定费等维权费用分摊方式。案件涉案金额高、争议点多,给企业带来极大资金风险与经营压力。

接受委托后,本所快速组建建设工程专业法律团队,依托工程法律领域多年实战经验,制定精细化代理方案。团队律师全面梳理施工合同、补充协议、付款凭证、签证单、工作联系单、终止协议等全部证据,搭建完整证据闭环,精准锁定抗辩要点。

办案过程中,律师以司法鉴定意见为核心依据,结合双方确认的付款协议、借款抵扣凭证,逐笔核算工程款,精准甄别资金流向,直接推翻原告拖欠工程款的虚假主张。同时,我方律师依法举证,证明工期延误根源在于原告未及时提供施工图纸、未办理施工许可证、工程多次变更,且原告未在规定期限内提出工期索赔,已丧失合法索赔权利。

针对安全事故责任争议,律师严格依据事故认定书合同条款,明确事故责任由施工方自行承担,驳回其垫付费用赔付诉求。此外,依托民法典及施工合同约定,明确施工方法定资料移交、发票开具义务,同时依据合同违约条款,主张由原告承担我方律师费、诉讼费等维权支出。

经法院审理,全盘采纳我方代理意见,作出公正判决:驳回原告绝大部分诉讼请求,仅判令我方支付工程款400518.60元;驳回原告逾期利息、停窝工损失、安全事故费用等全部诉求;判令施工方30日内移交全部竣工资料、10日内足额开具工程款发票,同时赔付我方律师费30000元;案件本诉、反诉费用主要由原告承担。

本案圆满办结,充分彰显本所建设工程法律业务的专业优势。律师通过精准造价核算还原资金真相,依托法律条文精准抗辩击破无理索赔,高效解决竣工备案、产权办理、税务合规等企业实务难题,合理分摊维权费用,为委托人降低诉讼成本。此次办案不仅规避企业千万级资金损失,更保障项目后续合规推进,为本地建工企业处理同类纠纷提供优质参考范本。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.2k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
5945位律师在线平均3分钟响应99%好评
3000万工程纠纷!盈科律所精准抗辩守护企业权益
一键咨询
  • 苏州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    131****3183用户1分钟前提交了咨询
    162****7876用户4分钟前提交了咨询
    156****8108用户3分钟前提交了咨询
    175****1267用户4分钟前提交了咨询
    133****4745用户3分钟前提交了咨询
    175****0288用户3分钟前提交了咨询
    160****7152用户1分钟前提交了咨询
    138****7723用户4分钟前提交了咨询
    172****5145用户4分钟前提交了咨询
  • 171****5603用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    175****4246用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    165****4871用户3分钟前提交了咨询
    157****1303用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****0608用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    173****4118用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 3000万工程纠纷!盈科律所精准抗辩守护企业权益
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通181****3006用户1分钟前已提交咨询
盐城156****6519用户1分钟前已获取解答
宿迁134****8642用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换