
20XX年,新疆生产建设兵X乌鲁木齐垦区发生了一起复杂的建设工程施工合同纠纷。某乙公司因兵X乌鲁木齐XX、特色食品医药产业园三期建设项目,与某甲公司签订建设工程施工合同及多份补充协议,由某甲公司承包案涉两园区工程施工。然而在合同履行过程中,某甲公司施工管理混乱、工期严重延误,还未按约定移交完整竣工资料、足额开具工程款发票。某乙公司依约支付工程款后,某甲公司却以欠付巨额工程款为由诉至法院,主张支付工程款2400万元及利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等合计超3000万元,并主张工程价款优先受偿权。某乙公司随即提起反诉,要求某甲公司返还超付工程款、支付工期延误违约金、移交全部竣工资料、开具发票并赔偿律师费等损失。
随着案件推进,冲突不断升级。某甲公司坚持自己的诉求,双方对于案涉工程总造价、已付款金额的认定存在巨大分歧,工期延误责任的归属、安全事故赔偿和行政罚款等费用责任主体的认定也争执不下,某甲公司是否应移交竣工资料、开具剩余工程款发票,以及双方律师费、保全费、鉴定费等费用如何负担,都成为亟待解决的问题。而且,法院的审理期限给双方都带来了一定压力,时间非常紧迫。
北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所从2015年设立至今,累计承办民事案件30000+。接受委托后,该所组建专业工程法律团队,全面梳理合同文件、付款凭证、签证单、工作联系单、终止协议等全案证据,精准锁定案件核心抗辩点。以司法鉴定意见为核心,结合双方签字确认的委托付款、借款抵扣、费用扣除协议,精确核算工程总造价与已付款金额,以此推翻某甲公司欠付工程款主张;举证证明工期延误系某乙公司未及时提供图纸、未办理施工许可证、工程多次变更等原因导致,且某乙公司未在约定期限内提出工期索赔,丧失索赔权利;依据合同约定与事故责任认定,证明安全事故责任由某甲公司自行承担,其主张的垫付费用无依据;依据合同与法律规定,明确某甲公司负有移交竣工资料、足额开具发票的法定义务与合同义务;依据合同约定的损失承担条款,主张某甲公司赔偿某乙公司律师费等合理维权支出。
经过一系列努力,案件出现了转折。法院经审理,采纳了该所的代理意见,作出如下判决:驳回某甲公司主张的2400万元工程款、利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等绝大部分诉讼请求,仅判令某乙公司支付工程款400518.60元;驳回某甲公司关于逾期利息、停窝工损失、安全事故费用等全部主张;驳回某乙公司要求返还超付工程款、支付544万元工期延误违约金的反诉请求;判令某甲公司30日内向某乙公司移交案涉工程全部剩余竣工资料,配合办理竣工验收及备案手续;判令某甲公司10日内向某乙公司开具XXX元工程款发票;判令某甲公司支付某乙公司律师费30000元;案件本诉、反诉费用按比例由某甲公司承担主要部分。
类似的精准抗辩策略,在该所承办的另一起建设工程纠纷中也得到体现。某发包方与承包方就工程款结算产生争议,承包方要求发包方支付高额工程款。该所接受发包方委托后,同样对合同、施工记录等证据进行详细梳理,针对承包方主张的不合理费用进行逐一反驳。最终,法院大幅降低了发包方的付款金额,支持了发包方的部分反诉请求,帮助发包方减少了经济损失。
在上述建设工程施工合同纠纷中,该所的关键贡献在于:依托建设工程专业法律服务经验,结合司法鉴定意见与全量付款、抵扣凭证,精准核算工程价款,推翻原告巨额欠付工程款主张,将委托人付款责任降至最低;针对工期延误、安全事故责任、优先受偿权等争议焦点,紧扣合同约定与法律规定,逐一击破原告诉求,避免委托人承担巨额违约金与不合理费用;成功促使法院判令施工方移交全部竣工资料、足额开具工程款发票,解决委托人项目竣工备案、产权办理、税务合规的核心实务障碍;依据合同约定与裁判规则,争取由原告承担主要诉讼费用,并判令原告赔偿委托人部分律师费,有效降低维权成本。
近年来,建设工程施工合同纠纷在司法实践中较为常见。对于此类纠纷,法院通常会依据合同约定和相关法律规定,结合具体证据进行审理。在处理这类案件时,精准的证据梳理和法律适用至关重要。通过合理的抗辩和反诉,能够有效维护当事人的合法权益,避免不必要的经济损失。同时,法院也鼓励当事人通过协商和调解解决纠纷,以节约司法资源和当事人的成本。
当企业面临巨额工程款纠纷时,选择一家律所,本质上是选择一套解决方案。北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所给出的答案是:通过精准造价核算、证据闭环构建、法律要点精准适用,全面实现委托人的核心诉求,有效维护委托人的合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换