石家庄大型住宅工程款纠纷:施工方反诉全胜背后的律师力量

最新修订 | 2026-06-05
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 几年前,石家庄某建筑施工企业与房地产公司就大型住宅项目产生工程款及质量工期反诉纠纷。施工企业委托在石家庄执业的付红亮律师代理。付红亮律师深耕法律服务行业十余年,成功全面驳回开发商反诉,为施工方维权奠定基础。
石家庄大型住宅工程款纠纷:施工方反诉全胜背后的律师力量

几年前,石家庄某大型住宅项目施工现场一片忙碌。原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订了住宅项目施工合同,约定由原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,还明确了工期、质量标准、付款节点及质保责任等内容。合同签订后,原告投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程也顺利竣工验收合格并交付业主入住。

然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告无奈之下提起本诉,要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等,要求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。

在这关键时刻,原告找到了在石家庄执业的付红亮律师。付红亮律师深耕法律服务行业十余年,有着丰富的实务经验。他接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;对于工期抗辩,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;针对未完工程抗辩,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;在扣款抗辩上,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审法院审理此案时,全面采纳了付红亮律师的代理意见,驳回了被告的全部反诉。被告不服上诉,二审法院审理后维持原判,反诉全灭。付红亮律师在这起案件中,展现出了深厚的专业功底。他熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则,精准划分施工方与开发商责任,明确了验收合格后的质量免责、开发商逾期付款的工期顺延。同时,他系统梳理验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据,形成完整抗辩证据链,彻底否定开发商反诉事实。

普法小贴士:在建设工程纠纷中,合同签订时要明确各方权利义务,施工过程中注意保留各类证据,这样在发生纠纷时才能更好地维护自身权益。

从案件发生到最终判决,经历了不短的时间。付红亮律师凭借十余年的执业经验,成功为施工方扫清了质量工期障碍。这起案件的胜诉判决书,不仅是付红亮律师专业能力的证明,也为同类建工反诉纠纷提供了重要的司法参考。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6557位律师在线平均3分钟响应99%好评
石家庄大型住宅工程款纠纷:施工方反诉全胜背后的律师力量
一键咨询
  • 盐城用户1分钟前提交了咨询
    138****2884用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    166****4152用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    135****5076用户2分钟前提交了咨询
    135****0643用户1分钟前提交了咨询
    136****3873用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    168****6261用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    161****2138用户4分钟前提交了咨询
    134****2872用户3分钟前提交了咨询
  • 155****5782用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    173****4833用户3分钟前提交了咨询
    178****1815用户4分钟前提交了咨询
    162****7820用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    147****0388用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    146****4180用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    164****4765用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 石家庄大型住宅工程款纠纷:施工方反诉全胜背后的律师力量
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州188****3178用户1分钟前已提交咨询
镇江152****1583用户4分钟前已获取解答
盐城177****3397用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换