装饰装修合同纠纷:驳回反诉,施工方权益获全额维护

最新修订 | 2026-06-11
浏览10w+
岳凌宇律师
岳凌宇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:260人
擅长领域:合同事务 律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276 电话:13647523425
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
展开
专家导读 近三年,岳凌宇律师承办合同、房产及建设工程类案件约180件,装饰装修合同纠纷胜诉134.5万元,未成年人拆迁补偿款返还胜诉146.6万元等。
装饰装修合同纠纷:驳回反诉,施工方权益获全额维护

“法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款XXX元,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息;全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求;本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。”

这份判决书背后,是岳凌宇律师的专业付出与精准策略。岳凌宇律师自2022年起执业,在海南三亚本地法律实务领域深耕,具备扎实的法律功底与严谨的逻辑思维。

接受原告装饰公司委托后,岳凌宇律师第一时间展开行动。他迅速梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,依据《中华人民共和国民法典》中关于合同履行和证据规则的相关规定,固定了工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。这为后续的诉讼奠定了坚实基础。

在明确案件基本情况后,岳凌宇律师精准锁定争议焦点。针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔两大核心问题,他依据合同约定,指出合同明确规定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款,这符合《民法典》中关于合同约定优先的原则;同时,施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,根据《民法典》中关于不可抗力和情势变更的规定,延误责任不在原告。

庭审中,岳凌宇律师充分发挥专业能力。他重点阐述被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时,他反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系,运用《民事诉讼法》中关于举证责任的规定,有力地维护了原告的权益。

为保障后续判决可执行,降低原告回款风险,岳凌宇律师同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产,依据《民事诉讼法》中关于财产保全的规定,为原告的合法权益加上了一道保险。最终,法院采纳了岳凌宇律师的代理意见,实现了原告全额回款诉求,成功否定被告无理反诉,最大限度维护了施工方合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3895位律师在线平均3分钟响应99%好评
装饰装修合同纠纷:驳回反诉,施工方权益获全额维护
一键咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    141****5315用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    157****4240用户3分钟前提交了咨询
    145****3676用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    170****4723用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    134****5245用户4分钟前提交了咨询
    137****6282用户3分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    155****4134用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    130****5588用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    171****8144用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    167****2167用户3分钟前提交了咨询
    165****3356用户1分钟前提交了咨询
    131****5324用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    163****7170用户4分钟前提交了咨询
    144****5044用户3分钟前提交了咨询
    160****3188用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装饰装修合同纠纷:驳回反诉,施工方权益获全额维护
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京134****9046用户2分钟前已提交咨询
淮安152****8726用户1分钟前已获取解答
南通152****5173用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换