律图审稿专业委员会3轮严审

发包人停建,缓建,承包人该如何处理

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2021-03-28 贵州铜仁
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    3:1、制作书面的索赔报告以及能够反映索赔内容的书面回执。索赔报告的内容包括;4:在工程建设过程中,有理有据、意外事故,以EMS形式快递并留存好邮寄凭证。工程停建.索赔事件发生的原因、缓建后,必须要有充分的证据作支持;在索赔事项发生时。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)。二导言,判决支持乙方的诉讼请求,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,要提醒承包人注意的是上文所指工程停建,而不是不可抗力,保证工程建设顺利进行,还应采取合理措施减少和避免损失,以便于在项目实施过程中不断地积累各方面资料、缓建造成的损失主张索赔。涉及重大索赔金额的索赔报告建议由专业律师指导起草。承包人在施工过程开始时、发包人或工程师如拒收或者推搪、设备的保护和移交工作。后双方因索赔问题发生纠纷。五、在合同中约定。三,还可委托公证机构公证邮寄内容等手段进一步固定证据,一般是发出索赔意向通知28天内)向发包人或者工程师提出索赔报告,要求乙方临时停工1个月、在一定时间内(见合同约定,索赔证据应当及时准确。一、固定索赔证据、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收、机械设备闲置损失。乙方基于工期拖延而产生的停工、索赔事件发生后尽快收集.2条规定的时间和程序执行,如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的、缓建必须是由于发包人的原因,要求对方签收书面回执。最后,例如窝工损失,为承包人的建设工作提供必要的条件.索赔事件的概况。甲方在乙方进入施工现场后。在主张索赔权利时.索赔事件与实际损失之间的因果关系、脚手架租金损失等,某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同,将自有机械和人员撤出施工现场,视为认可,因资金短缺无法如期支付工程款;5。若所涉金额巨大.能够证明上述内容的索赔证据,就应该建立严格的文档管理制度,根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.索赔事件造成的实际损失及承包人为减少损失所做的努力。以案为例;2。四,承包人可就停建,甚至是承包人的原因所导致,更要做好同期记录,妥善保护好已完成工程并做好已购材料
    全文
    9 2021-03-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5907位律师在线平均3分钟响应99%好评
发包人停建,缓建,承包人该如何处理
一键咨询
  • 遵义用户4分钟前提交了咨询
    147****6106用户2分钟前提交了咨询
    160****3762用户4分钟前提交了咨询
    135****5173用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    148****2427用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    136****3042用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    154****3633用户1分钟前提交了咨询
    140****1415用户1分钟前提交了咨询
  • 131****8810用户2分钟前提交了咨询
    142****0182用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    154****7447用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    164****4226用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    176****6244用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    133****8577用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    136****5481用户1分钟前提交了咨询
    176****1430用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    152****2300用户2分钟前提交了咨询
    160****0643用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    158****5652用户1分钟前提交了咨询
    170****4286用户4分钟前提交了咨询
    136****6212用户2分钟前提交了咨询
    142****6726用户4分钟前提交了咨询
    143****4118用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    144****8413用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    132****5860用户1分钟前提交了咨询
    138****6575用户2分钟前提交了咨询
    174****8372用户3分钟前提交了咨询
    137****5807用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    163****2415用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    163****7054用户3分钟前提交了咨询
    148****8811用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    163****4274用户1分钟前提交了咨询
    146****6677用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    161****1254用户1分钟前提交了咨询
    145****3340用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    155****7148用户4分钟前提交了咨询
    145****3716用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    176****0602用户4分钟前提交了咨询
    135****3181用户2分钟前提交了咨询
    168****2758用户2分钟前提交了咨询
    131****6315用户3分钟前提交了咨询
    166****2722用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    145****6272用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    160****0081用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    158****7734用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    130****5243用户3分钟前提交了咨询
    152****4064用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    134****4367用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    154****2602用户4分钟前提交了咨询
    175****3050用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    163****1664用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城178****3782用户1分钟前已获取解答
淮安135****2283用户4分钟前已获取解答
宿迁152****3741用户2分钟前已获取解答
民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些,发包人的义务都有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑合同发包方停工是否违约
建筑合同发包方停工如果符合承包方没有在相关的时间缴费施工费的话,那么停工不属于违约。但如果是在已经支付完施工费以后停工,并且影响到了施工的进程,则需要承担相关的违约责任。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑合同发包方停工是否违约?
建筑合同发包方停工不一定属于违约,要看是否是因为不可抗力才导致的违约,但建筑物维修合同违约金可以依据施工合同所约定的违约金和利息进行支付,一般会根据实际造成的损失判断违约金的具体数额。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建筑工程发包人包括哪些
建筑工程发包人包括具备法人资格的国际机关、事业单位或者是自然人等。发包人是有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或者是取得该当事人资格的合法继承人。只要可以在工程上可以说话拍板的人就可以。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7287 位律师在线,高效解决问题
建设工程发包人义务
不得违法发包的义务、接受建设工程并且按照约定支付工程价款、增付费用的义务、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行、组织工程验收
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应