律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司这段时间签订了一个工程项目,我们担心合同不能如期履行,所以想问一下工程项目合同履约一般会出现哪些问题?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-04-17 陕西宝鸡
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,目前履行工程合同可能出现的问题主要是:
    1.发生不可抗力
      不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包方责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款中约定程度的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
      在订立合同时,应明确不可抗力的范围,双方应承担的责任。在合同履行中加强管理和防范措施。当事人一方因不可抗力不能履行合同时,有义务及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
      不可抗力发生后,承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失,并在不可抗力事件发生过程中,每隔7天向工程师报告一次受害情况;不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;14天内向工程师提交清理和修复费用的正式报告。
      因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由合同双方承担责任:
      
    (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
      
    (2)发包方承包方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
      
    (3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
      
    (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
      
    (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
      
    (6)延误的工期相应顺延。
      因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
      
    2.合同变更
      合同变更是指依法对原来合同进行的修改和补充,即在履行合同项目的过程中,由于实施条件或相关因素的变化,而不得不对原合同的某些条款做出修改、订正、删除或补充。合同变更一经成立,原合同中的相应条款就应解除。合同变更是在条件改变时,对双方利益和义务的调整,适当及时的合同变更可以弥补原合同条款的不足。
      合同变更一般由工程师提出变更指令,它不同于《示范文本》的“工程变更”或“工程设计变更”。后者是由发包人提出并报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准。
      
    (1)合同变更的理由
      1)工程量增减。
      2)资料及特性的变更。
      3)工程标高、基线、尺寸等变更。
      4)工程的删减。
      5)永久工程的附加工作,设备、材料和服务的变更等。
      
    (2)合同变更的原则
      1)合同双方都必须遵守合同变更程序,依法进行,任何一方都不得单方面擅自更改合同条款。
      2)合同变更要经过有关专家(监理工程师、设计工程师、现场工程师等)的科学论证和合同双方的协商。在合同变更具有合理性、可行性,而且由此而引起的进度和费用变化得到确认和落实的情况下方可实行。
      3)合同变更的次数应尽量减少,变更的时间亦应尽量提前,并在事件发生后的一定时限内提出,以避免或减少给工程项目建设带来的影响和损失。
      4)合同变更应以监理工程师、业主和承包商共同签署的合同变更书面指令为准,并以此作为结算工程价款的凭据。紧急情况下,监理工程师的口头通知也可接受,但必须在48小时内,追补合同变更书。承包人对合同变更若有不同意见可在7~10D内书面提出,但业主决定继续执行的指令,承包商应继续执行。
      5)合同变更所造成的损失,除依法可以免除的责任外,如由于设计错误,设计所依据的条件与实际不符,图与说明不一致,施工图有遗漏或错误等,应由责任方负责赔偿。
      
    (3)合同变更的程序
      合同变更的程序应符合合同文件的有关规定
      合同变更请求业主提出设计工程师提出承包商提出修改监理工程师审查
      承包商提出书面申请监理工程师召集各方专家论证变更合理性 可行性 评价变更费用 进度事宜拒绝修改拒绝变更取消监理工程师与承包商谈判
      监理工程师向业主汇报
      同意并落实费用监理工程师准备变更书
      监理承包商业主签字颁发工程变更书设计工程师准备变更设计
      
    3.合同解除
      合同解除是在合同依法成立之后的合同规定的有效期内,合同当事人的一方有充足的理由,提出终止合同的要求,并同时出具包括终止合同理由和具体内容的申请,合同双方经过协商,就提前终止合同达成书面协议,宣布解除双方由合同确定的经济承包关系。
      合同解除的理由主要有:
      
    (1)施工合同当事双方协商,一致同意解除合同关系。
      
    (2)因为不可抗力或者是非合同当事人的原因,造成工程停建或缓建,致使合同无法履行。
      
    (3)由于当事人一方违约致使合同无法履行。违约的主要表现有:
      
    ①发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人停止施工超过56D,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
      
    ②承包人发生将其承包的全部过程、或将其肢解以后以分包的名义分别转包给他人;或将工程的主要部分、或群体工程的半数以上的单位工程倒手转包给其他施工单位等转包行为时,发包人有权解除合同。
      
    ③合同当事人一方的其他违约行为致使合同无法履行,合同双方可以解除合同。
      当合同当事一方主张解除合同时,应向对方发出解除合同的书面通知,并在发出通知前7天告知对方。通知到达对方时合同解除。对解除合同有异议时,按照解决合同争议程序处理。
      合同解除后的善后处理:
      
    (1)合同解除后,当事人双方约定的结算和清理条款仍然有效。
      
    (2)承包人应当按照发包人要求妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按照发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程款。
      
    (3)已订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担。
      
    4.违背合同
      违背合同又称违约,是指当事人在执行合同的过程中,没有履行合同所规定的义务的行为。项目经理在违约责任的管理方面,首先要管好己方的履约行为,避免承担违约责任。如果发包人违约,应当督促发包人按照约定履行合同,并与之协商违约责任的承担。特别应当注意收集和整理对方违约的证据,以在必要时以此作为依据、证据来维护自己的合法权益。
      
    (1)违约行为和责任
      在履行施工合同过程中,主要的违约行为和责任是:
      1)发包人违约:
      
    ①发包人不按合同约定支付各项价款,或工程师不能及时给出必要的指令、确认,致使合同无法履行,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的直接损失,延误的工期相应顺延。
      
    ②未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备、资金、技术资料等,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此而发生的实际损失。
      
    ③工程中途停建、缓建或由于设计变更或设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时应赔偿承包方因停工、窝工、返工和倒运、人员、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失。
      
    ④工程未经竣工验收,发包单位提前使用或擅自动用,由此发生的质量问题或其他问题,由发包方自己负责。
      
    ⑤超过承包合同规定的日期验收,按合同的违约责任条款的规定,应偿付逾期违约金。
      2)承包人违约:
      
    ①承包工程质量不符合合同规定,负责无偿修理和返工。由于修理和返工造成逾期交付的,应偿付逾期违约金。
      
    ②承包工程的交工时间不符合合同规定的期限,应按合同中违约责任条款,偿付逾期违约金。
      
    ③由于承包方的责任,造成发包方提供的材料、设备等丢失或损坏,应承担赔偿责任。
      
    (2)违约责任处理原则
      1)承担违约责任应按“严格责任原则”处理,无论合同当事人主观上是否有过错,只要合同当事人有违约事实,特别是有违约行为并造成损失的,就要承担违约责任。
      2)在订立合同时,双方应当在专用条款内约定发(承)包人赔偿承(发)包人损失的计算方法或者发(承)包人应当支付违约金的数额和计算方法。
      3)当事人一方违约后,另一方可按双方约定的担保条款,要求提供担保的第三方承担相应责任。
      4)当事人一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担继续履行合同、采取补救措施或者赔偿损失等责任。
      5)当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,否则不得就扩大的损失要求赔偿。
      6)当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应对不可抗力的影响部分(或者全部)免除责任,但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
      
    5.合同争议的解决
      合同争议,是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。
      
    (1)施工合同争议的解决方式合同当事人在履行施工合同时,解决所发生争议、纠纷的方式有和解、调解、仲裁和诉讼等。
      1)和解,是指争议的合同当事人,依据有关法律规定或合同约定,以合法、自愿、平等为原则,在互谅互让的基础上,经过谈判和磋商,自愿对争议事项达成协议,从而解决分歧和矛盾的一种方法。和解方式无需第三者介人,简便易行,能及时解决争议,避免当事人经济损失扩大,有利于双方的协作和合同的继续履行。
      2)调解,是指争议的合同当事人,在第三方的主持下,通过其劝说引导,以合法、自愿、平等为原则,在分清是非的基础上,自愿达成协议,以解决合同争议的一种方法。调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种。调解协议书对当事人具有与合同一样的法律约束力。运用调解方式解决争议,双方不伤和气,有利于今后继续履行合同。
      3)仲裁,也称公断,是双方当事人通过协议自愿将争议提交第三者(仲裁机构)做出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。仲裁包括国内仲裁和国际仲裁。仲裁须经双方同意并约定具体的仲裁委员会。仲裁可以不公开审理从而保守当事人的商业秘密,节省费用,一般不会影响双方日后的正常交往。
      4)诉讼,是指合同当事人相互间发生争议后,只要不存在有效的仲裁协议,任何一方向有管辖权的法院起诉并在其主持下,为维护自己的合法权益的活动。通过诉讼,当事人的权力可得到法律的严格保护。
      5)除了上述四种主要的合同争议解决方式外,在国际工程承包中,又出现了一些新的有效地解决方式,正在被广泛应用。比如FIDIC《土木工程施工合同条件》(红皮书)中有关“工程师的决定”的规定。当业主和承包商之间发生任何争端,均应首先提交工程师处理。工程师对争端的处理决定,通知双方后,在规定的期限内,双方均未发出仲裁意向通知,则工程师的决定即被视为最后的决定并对双方产生约束力。又比如在FIDIC《设计—建造与交钥匙工程合同条件》(桔皮书)中规定业主和承包商之间发生任何争端,应首先以书面形式提交由合同双方共同任命的争端审议委员会(DRB)裁定。争端审议委员会对争端做出决定并通知双方后,在规定的期限内,如果任何一方未将其不满事宜通知对方,则该决定即被视为最终的决定并对双方产生约束力。无论工程师的决定,还是争端审议委员会的决定,都与合同具有同等的约束力。任何一方不执行决定,另一方即可将其不执行决定的行为提交仲裁。这种方式不同于调解,因其决定不是争端双方达成的协议;也不同于仲裁,因工程师和争端审议委员会只能以专家的身份做出决定,不能以仲裁人的身份做出裁决,其决定的效力不同于仲裁裁决的效力。
      当承包商与业主(或分包商)在合同履行的过程中发生争议和纠纷,应根据平等协商的原则先行和解,尽量取得一致意见。若双方和解不成,则可要求有关主管部门调解。双方属于同一部门或行业,可由行业或部门的主管单位负责调解;不属于上述情况的可由工程所在地的建设主管部门负责调解;若调解无效,根据当事人的申请,在受到侵害之日起一年之内,可送交工程所在地工商行政管理部门的经济合同仲裁委员会进行仲裁,超过一年期限者,一般不予受理。仲裁是解决经济合同的一项行政措施,是维护合同法律效力的必要手段。仲裁是依据法律、法令及有关政策,处理合同纠纷,责令责任方赔偿、罚款,直至追究有关单位或人员的行政责任或法律责任。处理合同纠纷也可不经仲裁,而直接向人民法院起诉。
      一旦合同争议进入仲裁或诉讼,项目经理应及时向企业领导汇报和请示。因为仲裁和诉讼必须以企业(具有法人资格)的名义进行,由企业作出决策。
      
    (2)争议发生后履行合同情况
      在一般情况下,发生争议后,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
      只有发生下列情况时,当事人方可停止履行施工合同:
      1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
      2)调解要求停止施工,且为双方接受;
      3)仲裁机关要求停止施工;
      4)法院要求停止施工。
      
    6.合同履行的评价
      合同终止后,承包人应对从投标开始直至合同终止的整个过程或达到规定目标的适宜性、充分性、有效性进行合同管理评价,其评价内容有:
      合同订立过程情况评价。
      合同条款的评价。
      合同履行情况评价。
      合同管理工作评价。
    全文
    11 2018-04-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,工程项目合同履约一般会出现:
    1、不做合同交底,导致真正落实合同责任的项目管理人员不了解、不掌握合同内容。
    2、不重视合同变更管理(主体变更和设计、施工方案变更,质量和工期变更)。
    3、应当发出、确认的书函没有或者没及时发出、确认,没能全部做到“文书化交往”。
    4、应当索赔的没有办理索赔手续,丧失了工期、费用补偿的机会。
    5、应当行使的权利没能及时行使,例如停工权、退场权、优先权,结果客观造成垫资,数额大了问题难以解决。
    6、证据意识不强,不注意平时证据的收集,纠纷时处于被动。
    全文
    12 2018-04-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6754位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程项目合同履约一般会出现哪些问题?
一键咨询
  • 151****2740用户3分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    165****0212用户2分钟前提交了咨询
    161****1088用户2分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    161****3465用户3分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
  • 商洛用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    154****8520用户4分钟前提交了咨询
    167****5550用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    162****8382用户1分钟前提交了咨询
    161****5638用户1分钟前提交了咨询
    153****1877用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    133****2061用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    137****3510用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    134****1075用户3分钟前提交了咨询
    147****2267用户2分钟前提交了咨询
    166****7247用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    161****6666用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    168****7333用户3分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    130****7052用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    153****6058用户4分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    131****2686用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    137****7483用户4分钟前提交了咨询
    172****6668用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    131****8205用户4分钟前提交了咨询
    137****2802用户3分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    130****6874用户4分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    170****6380用户3分钟前提交了咨询
    175****8770用户1分钟前提交了咨询
    130****5314用户3分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    174****8580用户2分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    144****3232用户4分钟前提交了咨询
    151****0432用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    151****0817用户3分钟前提交了咨询
    157****6382用户2分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    167****2384用户1分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    144****7021用户1分钟前提交了咨询
    130****7043用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    161****2341用户1分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    167****3214用户1分钟前提交了咨询
    176****5715用户1分钟前提交了咨询
    165****7174用户3分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    178****6316用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    175****4556用户3分钟前提交了咨询
    138****8468用户2分钟前提交了咨询
    174****0376用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    132****3545用户3分钟前提交了咨询
    140****3848用户2分钟前提交了咨询
    174****3468用户2分钟前提交了咨询
    141****2000用户4分钟前提交了咨询
    156****7377用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    157****7885用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    142****0233用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城134****6331用户2分钟前已获取解答
镇江152****4404用户2分钟前已获取解答
南京134****1261用户3分钟前已获取解答
项目工程质量问题由谁负责?
项目工程质量应该由施工单位负责,监理是监控主体,对施工过程具有一定的控制职权,对施工质量承担监理应有的监理责任。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
针对项目投资入股需要注意什么问题?
经营管理。如果你做的是实业投资。在你对市场有了一定的了解之后,你需要正确的计划你该如何发展,按照你的思路经营。我的意思是,每个人都有不同的理念,没有谁的一定对,别人用的方法成功了,不一定适合你。
10w+浏览
公司经营
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
履行技术合同问题的注意事项有哪些?
技术合同主要在于其特有的技术性,合同签订实现过程中,双方当事人需要注意作为合同标的的技术成果归属问题,实现形式和双方当事人应当履行的义务及权利,以及技术合同中出现因技术开发失败导致无法履行合同义务的判定依据以及处理结果,违约责任等相关方面问题。
10w+浏览
合同事务
自卫袭警罪一般判刑几年
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,当行为人在实施暴力袭击活动中,所针对的是正在依法履行职责的人民警察时,将被认定为具有袭警罪名,并面临包括但不限于三年以下有期徒刑、拘役或管制等多种量刑选项;若行为人采用更为严重的犯罪手法,如直接使用枪支、管制刀具,或是通过驾驶机动车冲撞等方式,对执法人员的人身安全造成了严重威胁,那么其将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉处罚;
此外,如果行为人以暴力、威胁等手段阻挠国家机关工作人员依法执行职务,也将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金等相应的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建设工程项目管理试行办法有哪些问题?
夜间建筑施工作业审批制度在城市市区,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业而进行夜间建筑施工作业时,必须有工地所在地县级以上环境保护行政主管部门的审批许可证明。
10w+浏览
房产纠纷
抢劫罪一般刑拘多久审判
[律师回复] 解析:
通常情况下,对于抢劫犯罪行为的嫌疑人,其被依法采取的拘留措施时长为十四天,在特殊情况下,最长不超过三十七天。对于普通刑事案件而言,从嫌疑人被刑事拘留开始算起,大约需要历时约七个月才能最终确定是否对其进行判刑。
具体来说,在整个刑事司法程序中,包括侦查阶段、审查起诉阶段以及上诉审理和判决阶段,总计约七个月的时间跨度。在刑事拘留期间,侦查部门对嫌疑人进行调查取证的最长时限为37天;一旦罪名成立并决定进行逮捕,侦查机关通常会将嫌疑人继续羁押两个月的时间;随后,检察机关会向法院提起公诉,这一过程通常持续一个月;
最后,法院会对案件进行审理,并作出判决,这个阶段通常需要三个月的时间。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6242位律师在线
立即咨询
盗窃罪死刑一般多少
[律师回复] 解析:
关于第一点,我们需要明确,在中国法律体系中,对于盗窃罪,是禁止适用死刑的。这个原则得到了我国刑事司法制度的严格遵循。
其次,关于盗窃罪的具体量刑标准和对应处罚情况如下:对盗窃数额较大的公私财物进行窃取的,或者出现多次实施盗窃、进入他人住所进行盗窃、携带危险器具进行盗窃以及在公共场所实施扒窃行为的,均应判处相应期限的有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚。如果盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的盗窃犯罪行为,则将面临三年至十年间的有期徒刑,并附加罚金的处罚。而对于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的盗窃犯罪行为,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要承担罚金或没收财产的处罚。
最后,关于盗窃公私财物的价值认定标准,根据相关法律法规,盗窃公私财物价值在一千元至三千元以上的,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
然而,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院可以根据当地的经济发展水平和社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定具体的执行数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
敲诈勒索罪一般是几年内的
[律师回复] 解析:
1、依据相关法律法规,敲诈勒索罪一般的量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若涉及数额巨大或具有其他严重情节者,将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁。
2、敲诈勒索罪特指以非法占有他人财产为目的,通过采用威胁或恐吓等手段,强行向他人索取公私财物的违法行为。
值得注意的是,索要财物并非以非法占有为唯一目的。对于敲诈勒索公私财物的行为,若涉案金额达到一定程度或存在多次敲诈勒索情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的刑事责任;若数额巨大或具有其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的更为严厉的惩罚;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑,并处罚金的最为严重的刑罚。
3、关于是否能够判处缓刑的问题,这与所犯罪名本身并无直接关联性,只要满足法定条件,便可依法判处缓刑。在涉嫌敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的标准,便有可能获得缓刑的宽大处理。
根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的涉案金额,即视为数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
问题紧急?在线问律师 >
4495 位律师在线,高效解决问题
建筑工程项目的以票控税管理存在哪些问题
1、税源控管范围狭窄,部分工程项目控管缺位,税源大量流失2、税源控管深度不够,管理手段粗放,税收偷漏问题严重3、欠缺部门配合机制,管理措施乏力,税收政策执行困难。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应