我男朋友是包工头，最近接了一个工程，我就是想问问电力安装工程劳务分包协议该如何起草呢？

合同编号:
甲方:       种猪有限公司 (以下简称甲方)
乙方:     电力工程有限责任公司 (以下简称乙方)
一、名称工程 :
1、 10kV     线新增 315配变线路工程
二、工程地点:     县   村
三、工程内容:
新增 S11-315KVA 变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架 10kv 线路 0.98KM ,新立 电杆 21基(具体以正阳电力设计院设计为准) 。
四、工程工期
1、工程施工期限:从签定合同之日起到 201  年 08 月   日止。
2、如遇下列情况,工期相应顺延外,乙方不得以任何理由延误工期。
(1)不属包干范围内的重大设计变更影响工程;
(2)因遇人力不可抗拒的原因而影响施工;
(3)因甲方工程合同资金不能及时到位,而被迫停工;
(4)因第三方阻止施工;
(5)因甲方其它原因影响工程施工。
五、施工与设计变更、施工要求
1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范,质量检验标准以及设计要求组织施工;
2、工程施工中要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重 不合理处,应及时书面反映,在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前,不得自行改动;
3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图,经双方确认后视为正式施工图。
六、甲、乙双方责任及义务
(一)甲方
1、负责工程的质量管理,参加竣工验收;
2、组织有关部门人员参加设计交桩,技术交底;
3、责督促乙方按合同工期进行施工;
4、责工程施工中的青苗补偿;
5、责工程施工中的工农关系协调,如遇任何人为外力阻挠施工,甲方应及时协调解决,以确保工程 顺利完工;
6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。
(二)乙方
1、根据设计施工图和现场设备运行状况,自工程开工准备、施工中间、工程竣工,负责制定全过程 切实可行的安全组织、技术措施,并始终贯彻执行;
2、工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程 的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任, (包括误登电杆,误入带电设备和线路 ) 并承担由 此而产生的一切法律责任及经济损失;
3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;
4、工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;
5、负责施工过程中发生的二次运输工作,并承担一切费用。
6、负责工程竣工验收。
八、承包方式、付款方式及结算
(一)承包方式:
(二)付款方式:
九、工程质量、竣工验收与保修
双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收,确保验收合格。
十、违约责任及其它
1、甲乙双方必须严格遵守合同,任何一方的过失,造成合同不能履行者,应负违约责任。违约责任 按《合同法》和有关法规执行;
2、乙方未经甲方同意延误工期,每延误一天按合同包干价的 3%交付违约金;
3、 本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况,结合有关规定另订补充协议,作为本合同附件, 并与本合同具有同等效力;
4、本电力安装工程劳务分包协议一式四份,自双方签定之日起生效,双方各执两份;
5、解决争议的办法:(1)双方协商解决; (2)诉讼至阳新县人民法院判决。
甲方(公章) 乙方(公章)
法定代表:法定代表:
委托代理人:委托代理人:
经办人:经办人:
年 月 日 年 月 日