律图审稿专业委员会3轮严审

我是承包方没承包材料延误工期要赔偿损失吗

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2019-03-21 福建宁德
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:
    1、甲方原因;
    2、甲方风险;
    3、工期变更;
    4、自然风险;
    5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。
    法律依据:
    《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    《中华人民共和国合同法》第一百一十三条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
    《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    《中华人民共和国合同法》第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    全文
    9 2019-04-12
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6244位律师在线平均3分钟响应99%好评
我是承包方没承包材料延误工期要赔偿损失吗?
一键咨询
  • 漳州用户2分钟前提交了咨询
    174****3243用户1分钟前提交了咨询
    134****2830用户4分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    156****4810用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    132****2470用户4分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    162****6231用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
  • 厦门用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    173****3327用户2分钟前提交了咨询
    150****3311用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    132****3578用户3分钟前提交了咨询
    134****4123用户2分钟前提交了咨询
    165****2125用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    138****1245用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    170****5150用户1分钟前提交了咨询
    143****7337用户1分钟前提交了咨询
    168****1133用户1分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    164****3206用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    150****8250用户2分钟前提交了咨询
    163****8611用户3分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    173****4470用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    155****5315用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    148****6744用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    144****4317用户4分钟前提交了咨询
    140****7516用户3分钟前提交了咨询
    144****7647用户2分钟前提交了咨询
    136****8287用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    152****5321用户1分钟前提交了咨询
    172****1121用户1分钟前提交了咨询
    158****4586用户3分钟前提交了咨询
    161****6426用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    153****7034用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    177****1120用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    140****8415用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    164****8143用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    161****3832用户3分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    173****5854用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    154****8437用户2分钟前提交了咨询
    171****8830用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    171****1280用户2分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    146****0727用户3分钟前提交了咨询
    171****7380用户2分钟前提交了咨询
    174****8758用户4分钟前提交了咨询
    153****6567用户1分钟前提交了咨询
    167****7002用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    134****0007用户1分钟前提交了咨询
    156****7217用户3分钟前提交了咨询
    171****0482用户1分钟前提交了咨询
    141****0578用户1分钟前提交了咨询
    133****2276用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    154****0486用户4分钟前提交了咨询
    163****1363用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    142****4758用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城156****2432用户4分钟前已获取解答
徐州188****9047用户1分钟前已获取解答
扬州188****2454用户4分钟前已获取解答
司机误工费证明材料包括哪些
司机误工费的证明材料包括收入状况的证明和误工时间的证明,收入状况的证明一般是到用人单位开具的,如果司机是自由职业者的话,可以通过其他的材料证明自己最近三年的收入状况,误工时间的证据以医院的出院小结为准,存在争议的话也可通过司法鉴定确定误工时间。
10w+浏览
工伤赔偿
刑事申诉材料包括哪些材料
申诉人向人民检察院提出申诉时,应当递交申诉书、身份证明、相关法律文书及证据材料或者证据线索。1、身份证明是指自然人的居民身份证、军官证、士兵证、护照等能够证明本人身份的有效证件;2、相关法律文书是指人民检察院作出的决定书、刑事申诉复查决定书、刑事申诉复查通知书、刑事申诉审查结果通知书或者人民法院作出的判决书、裁定书等法律文书。
10w+浏览
刑事申诉材料包括哪些材料
申诉人向人民检察院提出申诉时,应当递交申诉书、身份证明、相关法律文书及证据材料或者证据线索。其中,身份证明是指自然人的居民身份证、军官证、士兵证、护照等能够证明本人身份的有效证件;法人或者其他组织的营业执照副本、组织机构代码证和法定代表人或者主要负责人的身份证明等有效证件。对身份证明,人民检察院经核对无误留存复印件。
10w+浏览
刑事辩护
承包方可以侵占甲供材料吗?
承包方肯定是不可以侵占甲供材料;“甲供材料”简单来说就是由甲方提供的材料。这是在甲方与承包方签订合同时事先约定的。凡是由甲供材料,进场时由施工方和甲方代表共同取样验收,合格后方能用于工程上。甲供材料一般为大宗材料,比如钢筋、钢板、管材以及水泥等,当然施工合同里对于甲供材料有详细的清单。
10w+浏览
刑事辩护
办理继承公证材料包括哪些
法定继承应提交:1、申请人的身份证明(如居民身份证、户口簿及复印件。代理人代为申请的,委托代理人需提供授权委托书、身份证明及复印件,委托书应经当地公证机关公证。监护人代办应提供监护人的证明材料和本人的身份证件。2、申请人所在单位人事部门介绍信,说明办何公证,继承人与被继承人的关系以及有关的家庭情况。
10w+浏览
婚姻家庭
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应