建设工程纠纷 法律问答
1230
万
解答量
1429
万
浏览量
重庆-钟冬...律师16分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
重庆-张志...律师15分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
重庆-唐毓...律师17分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
招标单位不签订合同应怎样处理[律师回复] 1、要是招标单位不签合同，有下面这些处理办法。按照《中华人民共和国招标投标法》还有相关规定，一旦发出中标通知书，招标单位和中标人就有了受法律约束的合同关系。招标单位拒绝签合同，那就是违约了。 2、中标人可以先跟招标单位商量，让他们按照招标文件和自己的投标文件签书面合同。好好沟通，说不定能让招标单位履行责任。 3、要是商量没用，中标人能要求招标单位赔偿。赔偿一般有直接损失和间接损失。直接损失就是投标时花的钱，像做标书、出差的费用；间接损失就是中标人因为觉得能签合同，放弃了其他交易机会造成的损失。 4、招标单位不签合同还可能要担行政责任。相关的行政监督部门会根据情况，警告或者罚款。 5、要是招标单位就是不肯担责，中标人可以走法律程序，去法院起诉，让招标单位继续履行合同或者赔偿损失。打官司的时候，中标人得有足够证据，证明招标单位违约和自己的损失。 从法律行业发展来看，未来对于招投标这类商业活动中的违约行为规制可能会更加细化和严格，以保障市场交易的公平和稳定。同时，随着数字化证据的普及，中标人在收集和提供证据方面可能会更加便捷高效。本地优选咨询...
5解答 3.6w浏览 -
什么情况下工程是可以延期的[律师回复] 按照《中华人民共和国民法典》等法律，有几种情况工程能延期。 一是发包人原因。要是发包人没按约定时间提供施工场地、图纸、原材料、设备，或者没及时支付工程进度款，让施工没法正常开展，承包人能要求工程延期。 二是不可抗力因素。像洪水、地震、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会异常事件，这些不可预见、不可避免又不可克服的因素，导致工程无法正常施工，工程可延期，而且承包人通常不用担违约责任。 三是设计变更。发包人提出工程设计变更，会打乱原施工计划，承包人得重新安排施工顺序、采购材料，工程可相应延期。 四是隐蔽工程检查。承包人在隐蔽工程隐蔽前通知发包人检查，要是发包人没及时检查，承包人可顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 五是异常恶劣的气候条件。超出正常气候预测范围，像持续暴雨让施工现场积水无法施工，影响工程进度，工程可延期。 出现工程可延期情况时，承包人要及时书面通知发包人，并且提供相关证明材料。本地法律顾问...
5解答 3.2w浏览
-
招标代理费一定要中标人来支付吗[律师回复] 1、招标代理费不一定得由中标人来付。招标代理费是招标代理机构给招标人提供招标代理服务后收取的钱，支付方由双方在招标代理委托合同里商量确定。 2、常见的支付情况有两种。一种是招标人掏钱，这时招标人会把招标代理费算到招标项目成本里。在做项目预算时，招标人就把这笔费用考虑进去，确保项目能顺利推进。另一种是中标人支付，有的项目招标代理委托合同会规定由中标人付这笔钱，而且会在招标公告等文件里写清楚。中标人得按照约定支付费用。 3、法律没有硬性规定招标代理费该由谁付。要是招标人和招标代理机构约定让中标人付，就得在招标文件里明确写出来，中标人中标后就得按约定给钱；要是约定由招标人付，那费用就由招标人承担。 从法律行业发展看，这种灵活的支付约定方式符合市场多元化需求，但后续也需要更完善的监管机制，保障各方权益，避免因支付主体约定不明产生纠纷。平台专业咨询...
5解答 3.2w浏览
-
中标后若不签合同会如何处置[律师回复] 1、中标之后要是不签合同，不同的主体要承担不一样的法律后果。 2、站在中标人的角度，按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，如果中标人没有正当理由却不跟招标人签合同，那他的中标资格会被取消，投标保证金也不会退还。要是给招标人造成的损失比投标保证金还多，超过的部分中标人得进行赔偿。要是中标人没交投标保证金，那就得直接赔偿招标人的损失。 3、从招标人这方面看，要是招标人在发出中标通知书后，没有正当理由就改变中标结果，或者不跟中标人签合同，相关行政监督部门会责令其改正，还可能会按中标项目金额的一定比例对其罚款。而且，招标人得把中标人的投标保证金退还，要是给中标人造成了损失，也得进行赔偿。 4、另外，要是中标人放弃中标项目，可能会在市场准入上受到限制，这会影响他以后参与其他项目的投标。所以在招投标活动里，双方都得严格按照法律规定和招投标文件的要求签合同，履行好各自的义务，这样才能避免承担不好的法律后果。平台精选咨询...
5解答 4.8w浏览
-
三家单位中标竞争性谈判后不签合同怎么办[律师回复] 三家单位在竞争性谈判中标后不签合同，咱们可以这么处理。 从法律上讲，一旦发出中标通知书，招标人和中标人之间就相当于有了合同关系。要是中标人拒绝签合同，那就算是违约了。按照《中华人民共和国招标投标法》，如果中标人不履行和招标人签的合同，交了履约保证金的，这笔钱就不会退还了。要是给招标人造成的损失比履约保证金还多，中标人还得赔偿多出来的部分；要是没交履约保证金，那中标人就得全赔招标人的损失。 招标人可以这么做：第一步，给中标单位发书面通知，好好跟他们说，让他们在合适的时间内来签合同，并且告诉他们不签合同会有啥法律后果，同时把相关通知的证据留好。要是中标单位还是不签，招标人就能没收他们的履约保证金。要是损失超过了履约保证金，招标人可以先试着和中标单位协商赔偿多出来的部分，协商不成也能去法院起诉。 另外，招标人还能把中标单位违约这事记到信用档案里，按规定进行公示。要知道，这对中标单位以后参与招投标会很不利。为了保证项目能顺利推进，招标人也能重新组织招标。律图平台咨询...
5解答 3.5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
刑事自诉撤诉了还会不会被判刑刑事自诉撤诉后通常不会被判刑。因为刑事自诉案件中，自诉人有决定是否继续诉讼的权利，一旦撤诉，诉讼程序一般就会终止。不过，如果存在证据表明被告人的行为已构成犯罪且需要追究刑事责任，司法机关也可能依职权启动公诉程序，仍有被判刑的可能。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
协议离婚完成后还能不能起诉重婚罪协议离婚后也能起诉重婚罪。重婚罪属于刑事犯罪，指有配偶者重婚或明知对方有配偶仍与之结婚。协议离婚仅解除婚姻关系，不影响对重婚行为刑事责任的追究。刑事案件追诉期限从犯罪日起算，若犯罪行为持续则从终了日起算。若重婚行为持续且未过五年追诉时效，当事人可自诉维权。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
多次重婚犯罪会被怎样判刑多次重婚犯罪会受到法律制裁。依据《中华人民共和国刑法》，重婚罪处二年以下有期徒刑或者拘役。多次重婚犯罪属于情节较为恶劣的情况，虽法律未明确多次重婚的具体量刑标准，但司法实践中，法院会综合考量，可能会在法定刑幅度内从重处罚。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
181****5727
131****8067
185****8527
