建设工程纠纷 法律问答
1263
万
解答量
1462
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
装修施工拖延，问题太多该怎么解决[律师回复] 装修的时候要是遇到施工拖延，还存在一堆问题，咱们可以这么处理。 1. 先看看装修合同。一般合同里面会写清楚工期是多久、质量要达到啥标准，还有违约了该怎么办。要是施工方没在合同规定的时间内完工，那就算是工期违约；施工质量不达标，同样也是违约。你能按照合同要求施工方承担违约责任，比如说让他们支付违约金。 2. 施工方要是拖延工期，可以给他们发书面通知，让他们在合理时间内完成施工。要是施工方收到通知后还是没完工，你就有权解除合同，并且要求他们赔偿因为延误造成的损失，像额外租房子的费用啥的。 3. 碰到施工质量问题，可以找专业的第三方检测机构来检测，让他们出个检测报告。然后根据报告要求施工方整改，要是施工方不肯整改，你可以另外找有资质的施工单位来修复，修复的费用得由原来的施工方出。 4. 要是和施工方协商不下来，可以试试这些办法。可以向消费者协会、装修行业协会等相关部门投诉，让他们帮忙调解。也能到人民法院去起诉，用法律手段维护自己的合法权益。起诉的时候要准备好装修合同、付款凭证、施工记录、检测报告等相关证据。 现在装修行业发展越来越快，相关的法律规定也在不断完善。未来在遇到这类问题时，可能会有更便捷、高效的解决途径。大家也要多关注行业动态，增强法律意识，在装修前把合同签得更完善，避免后续出现不必要的麻烦。平台优选咨询...
5解答 3.7w浏览 -
建设工程合同纠纷需准备什么证据材料[律师回复] 遇到建设工程合同纠纷时，准备证据材料得围绕合同签订、履行、违约等情况来，下面给大家分类介绍。 首先是主体资格证据，这是为了证明当事人的诉讼主体资格。要是当事人是自然人，就准备身份证；要是法人或者其他组织，就得准备营业执照副本、法定代表人身份证明书等。 接着是合同关系证据，得提供建设工程合同文本，这样能证明双方的权利和义务。要是合同有变更，还得提供补充协议、会议纪要、来往函件等。 履行情况证据也很重要。施工过程中，施工方要提供施工图纸、工程进度表、工程签证单、验收报告等，以此证明施工内容和进度；发包方则要提供付款凭证等，来证明自己的付款情况。 工程质量方面也需要证据。施工方要提供施工日志、材料检验报告、分项分部工程质量检验评定记录等；如果发包方觉得工程质量不合格，就得提供质量问题的照片、鉴定报告等。 对于价款结算，施工方要提供工程竣工结算报告、已付工程款明细等；要是发包方对价款有异议，就得提供审计报告等反驳证据。 最后是索赔证据，一方提出索赔的时候，要提供索赔函、索赔计算依据、造成损失的证据等。在处理建设工程合同纠纷时，准备好这些证据，才能更好地维护自己的权益。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
-
工程停工期间产生的费用该谁负担[律师回复] 工程停工期间费用该由谁承担，得看停工原因。 要是发包方的问题导致停工，像没按约定提供施工条件、没及时付工程进度款，按《民法典》规定，发包方得承担停工费用。这里面有承包人停工、窝工的人工钱，机械设备闲置的费用，还有合理的利润损失等，工期也得往后顺延。 要是承包人自己的问题，比如施工管理不行、劳动力或者设备不够，那承包人就得自己承担停工费用。而且，承包人可能还得为工期延误担责，赔偿发包方的损失。 要是遇到不可抗力，像自然灾害、社会突发事件这些不能怪双方的情况，一般是各自承担自己的损失。工程本身受损，还有因为工程损害造成第三人伤亡和财产损失，由发包方负责；承包人的施工机械设备损坏和停工损失，承包人自己担着；停工时，承包人按发包方要求留在场地的必要管理人员和保卫人员的费用，发包方出；工程清理、修复费用，也由发包方承担，工期同样顺延。律图银川
5解答 3.8w浏览 -
不按合同按月付工程款违反了什么[律师回复] 在工程建设里，如果发包人不按合同约定按月支付工程款，这是违反《中华人民共和国民法典》相关规定的，涉及违约和债务履行问题。 从合同方面来说，建设工程合同明确了发包人和承包人双方的权利义务，工程款支付的时间、方式等条款可是合同的重要内容。按月支付工程款是合同规定的债务履行方式，要是没按约定支付，那就构成违约了。按照民法典，要是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，就得承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 从债权债务角度看，承包人按约定完成工程建设，发包人就有支付相应工程款的义务。不按月支付工程款，这就侵害了承包人的合法债权。这种情况下，承包人有权要求发包人支付逾期利息，利息从应付工程价款那天开始计算。要是发包人长期拖欠工程款，承包人还能行使建设工程价款优先受偿权来保障自己的权益。也就是可以和发包人协商把工程折价，或者请求法院把工程依法拍卖，工程款可以从工程折价或者拍卖的价款里优先得到偿付。 要是承包人碰到发包人不按合同按月支付工程款的情况，可以先和发包人协商。要是协商不成，还能通过发送催款函、申请仲裁或者去法院起诉等方法来解决问题。平台精选咨询...
5解答 4.8w浏览
-
施工合同工期可不可以办理延期[律师回复] 施工合同工期可以办理延期，不过要满足一定条件。按照《民法典》，因不可抗力、发包人原因等情况，承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况，承包人没办法正常施工，就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如，发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，或者没及时支付工程进度款等，这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期，得在情况发生后的合理时间内，按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间，还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后，要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。律图银川
5解答 3.5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
侮辱罪与诽谤罪想象竞合怎样处理侮辱罪与诽谤罪想象竞合时，应按“从一重罪处断”原则处理。即比较两罪的法定刑，结合具体犯罪情节和危害程度，选择处罚较重的罪名来定罪量刑。以确保犯罪行为受到与其罪责相适应的制裁，彰显法律的公平与正义。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司商誉被严重侵权如何处理公司商誉被严重侵权，可先收集侵权证据，如网络言论截图、视频音频等。然后与侵权方沟通协商，要求其停止侵权、消除影响并赔偿损失。若协商无果，可向法院提起诉讼，通过法律途径维护公司合法权益，要求侵权方承担相应法律责任。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
名誉权侵权精神损害抚慰金赔偿标准如何名誉权侵权精神损害抚慰金赔偿标准需综合多方面因素确定。法院会考量侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式等具体情节，侵权行为造成的后果，侵权人的获利情况，侵权人承担责任的经济能力以及受诉法院所在地平均生活水平等，以此判定赔偿数额。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
131****4292
157****8237
188****1611
