4.9k浏览
帮助49人
在线
巩海冬律师
5.0分回复率：96%
最快9秒应答
咨询我
最新修订 | 2024-02-25
甲方:(发包方)- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下 协议。
第一条 工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:。
3、工期:2014年 月 2014年 月 日止。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币 (大写) ,若 有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。与业主结算下浮 13%作甲方管 理费。
5、 A 、 工程量确定方式(按以下先后顺序执行) :
1、 按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B 、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:
1. 合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;
2. 合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合 单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如合 同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管 理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同 种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双 方协商一致的材料单价结算。
3. 当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发 出指令)后 5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费 用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更 所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。
4. 由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲 方发出指令后 5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增 加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加 费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5. 由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方
应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6. 当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工
程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。
7. 凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合
同价款的依据。
8. 在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，
以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条 关于材料供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔；工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。
2、第二笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50％ 支付 20 %。计： 元。
3、第三笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。
4. 第四笔；管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。
5. 第五笔；所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计； 元
6．第六笔；工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计； 元。
7. 第七笔；工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。
7、乙方承包内容：板安装；5、后期灯具及洁具的安装；
第六条 纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条 全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条 其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方 签字（盖章） 乙方 签字（盖章）
日期： 年_ __月__ _日 日期： 年___ 月__ _日
上诉就是水电安装工程合同，希望能够帮到你。
律师说法·建设工程纠纷
-
国有划拨土地安置房能买卖吗国有划拨土地可转让，但须经政府批准，并持有建筑物及附属物品的产权证明、土地使用权证书和已支付的土地使用权出让金凭证。转让双方需签订书面协议。在交易国有划拨安置房时，应遵守这些法律规定。1.3k浏览
房屋买卖
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
合同专用章需要公安局备案吗合同专用章的设立确实需要公安局的备案。在刻制合同专用章之前，必须经过公安部门的合法审批，并在公安机关进行备案登记。刻章商在承接业务时，需严格审核备案或许可证明，并定期向公安机关报告制作情况。同时，印章的规格、样式等也必须符合国家法规要求，确保合同的合法性和有效性。1.5k浏览
合同纠纷
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
两轮电动车喝酒骑车算酒驾吗驾驶两轮电动车时，若驾驶员饮酒，也属于酒驾。若电动车被认定为机动车，驾驶员血液中酒精浓度超过20mg/100ml但低于80mg/100ml，则视为酒后驾车。饮酒后驾驶机动车将受到法律制裁，包括吊销驾照和罚款。1.2k浏览
醉驾
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
热门问答·建设工程纠纷
有建设工程纠纷问题找本地律师
问题没解答? 125451人选择咨询律师
水电安装工程合同怎样写
一键咨询
为您推荐
水电安装工程承包合同怎么写？
1、写明发包方(以下简称甲方)与承包方(以下简称乙方)信息。2、总则：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议。3、具体内容：工程概况 工程内容：水电安装工程 承包范围 合同工期等。
10w+浏览
建设工程纠纷人在外地意外死亡的处理流程是怎样的
[律师回复] 解析：
依据现行规定，在境外离世之人的遗体，理应在适当的殡仪馆予以火化，且严禁将遗体运送至海外其他地区。
然而如若特殊情况确实需要将其运回家乡原籍，则须严格遵循如下相关准则和规范：
首先，必须得到所在地公安机构的正式批准方可实施；
其次，该遗体必须在本土殡仪馆接受防腐、消毒以及其他必要的处理措施；
再者，必须取得当地卫生检疫部门签发的《迁移许可证书》（即《移运证》）；
最后，必须委托当地殡仪馆承担遗体运输和妥善安置至纪念场所的任务。
此为对逝者体面亦是对家属情感需求的充分关照。
法律依据：
《中华人民共和国户口登记条例》第八条
公民死亡，城市在葬前，农村在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记，注销户口。
公民如果在暂住地死亡，由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。
公民因意外事故致死或者死因不明，户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会。
依据现行规定，在境外离世之人的遗体，理应在适当的殡仪馆予以火化，且严禁将遗体运送至海外其他地区。
然而如若特殊情况确实需要将其运回家乡原籍，则须严格遵循如下相关准则和规范：
首先，必须得到所在地公安机构的正式批准方可实施；
其次，该遗体必须在本土殡仪馆接受防腐、消毒以及其他必要的处理措施；
再者，必须取得当地卫生检疫部门签发的《迁移许可证书》（即《移运证》）；
最后，必须委托当地殡仪馆承担遗体运输和妥善安置至纪念场所的任务。
此为对逝者体面亦是对家属情感需求的充分关照。
法律依据：
《中华人民共和国户口登记条例》第八条
公民死亡，城市在葬前，农村在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记，注销户口。
公民如果在暂住地死亡，由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。
公民因意外事故致死或者死因不明，户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会。
4w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
被电动车撞报警私了后发现骨折怎么办
[律师回复] 解析：
若不出现任何减刑空间的话，那么按照司法程序，这位人士所需的服刑期限将会涵盖自入狱之日起的总共五年时光，其中包括之前在看守所以待的一年半时间，换句话说，在被囚禁之后，他还需要持续服刑三年半时间才能再次踏出监狱大门。
然而，现实生活中的实际情况往往并非如此，服刑人员通常会经历一定程度上的减刑，尤其是在他们努力遵守法律、遵守道德规范以及做出改善表现等方面都表现良好时更容易获得这样的机会。
每一位人士所拥有的减刑机会及程度都是不同的，具体推断方式主要取决于他们自身的情况和所犯罪行的性质。
需要指出的是，无论发生怎样的减刑情况，实际上最多只能抵消其总刑期的一半，也就是说，最多可以将三年半的刑期减少到一年半，这意味着该人士最快也得再过一年时间才能够从监狱中释放出来。
法律依据：
《中华人民共和国看守所条例》第39条
对于被依法释放的人，看守所根据人民法院、人民检察院、公安机关或者国家安全机关的释放通知文书，办理释放手续。
释放被羁押人，发给释放证明书。
若不出现任何减刑空间的话，那么按照司法程序，这位人士所需的服刑期限将会涵盖自入狱之日起的总共五年时光，其中包括之前在看守所以待的一年半时间，换句话说，在被囚禁之后，他还需要持续服刑三年半时间才能再次踏出监狱大门。
然而，现实生活中的实际情况往往并非如此，服刑人员通常会经历一定程度上的减刑，尤其是在他们努力遵守法律、遵守道德规范以及做出改善表现等方面都表现良好时更容易获得这样的机会。
每一位人士所拥有的减刑机会及程度都是不同的，具体推断方式主要取决于他们自身的情况和所犯罪行的性质。
需要指出的是，无论发生怎样的减刑情况，实际上最多只能抵消其总刑期的一半，也就是说，最多可以将三年半的刑期减少到一年半，这意味着该人士最快也得再过一年时间才能够从监狱中释放出来。
法律依据：
《中华人民共和国看守所条例》第39条
对于被依法释放的人，看守所根据人民法院、人民检察院、公安机关或者国家安全机关的释放通知文书，办理释放手续。
释放被羁押人，发给释放证明书。
4.8w浏览
民事诉讼前必须要有公安不予立案告知书吗
[律师回复] 解析：
为确保社区戒毒工作的顺利进行，我们需严格遵守以下流程所规定的事项和步骤：
1.依据我国法律法规的明确要求，对涉嫌吸毒行为者进行准确认定；
2.通过与相关人口信息库以及吸毒人员信息库的比照核查，以确保所获取资料的真实性，然后对资料进行完整填写并编制吸毒人员登记表；
3.所有涉及此项工作的公安部门都需要由相应高管进行严谨审核批准；
4.在确认程序合法后，公安机关会向决定人送达含有责令社区戒毒内容的决定书，同时必须向其充分告知所做出的决定；
最后，决定人将被要求到户口所在地或目前生活的城市街道办事处、乡镇人民政府实地进行社区戒毒措施的执行。
法律依据：
《中华人民共和国禁毒法》第三十九条
怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。
不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒。
对依照前款规定不适用强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，依照本法规定进行社区戒毒，由负责社区戒毒工作的城市街道办事处、乡镇人民政府加强帮助、教育和监督，督促落实社区戒毒措施。
为确保社区戒毒工作的顺利进行，我们需严格遵守以下流程所规定的事项和步骤：
1.依据我国法律法规的明确要求，对涉嫌吸毒行为者进行准确认定；
2.通过与相关人口信息库以及吸毒人员信息库的比照核查，以确保所获取资料的真实性，然后对资料进行完整填写并编制吸毒人员登记表；
3.所有涉及此项工作的公安部门都需要由相应高管进行严谨审核批准；
4.在确认程序合法后，公安机关会向决定人送达含有责令社区戒毒内容的决定书，同时必须向其充分告知所做出的决定；
最后，决定人将被要求到户口所在地或目前生活的城市街道办事处、乡镇人民政府实地进行社区戒毒措施的执行。
法律依据：
《中华人民共和国禁毒法》第三十九条
怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。
不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒。
对依照前款规定不适用强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，依照本法规定进行社区戒毒，由负责社区戒毒工作的城市街道办事处、乡镇人民政府加强帮助、教育和监督，督促落实社区戒毒措施。
4.3w浏览
北京两限房转商品房流程是怎样的
[律师回复] 解析：
1、首先请您向所居住的社区委员会进行了解，以确认所需准备的相关事宜。
我们强烈推荐您携带户口簿前往洽谈咨询。
2、其次，您可以领取并填写申请表格；
同时还需准备各项证明文件。
这一步骤牵涉到居委会、所在单位的财务部及人力资源部（对于没有特定职业岗位的人士而言，则需前往保存档案的地方，通常为人才交流中心或职业介绍所）、社会保险核心机构、住房基金核心机构（如您已有住房公积金）、地方税务机关（若您须缴纳个人所得税）。
3、完成上述准备之后，将所需文件提交至所在社区委员会，而后由其转送至区内的住房保险办公室，核查是否还存在其他补充材料的需求。
在此过程中，可能会遇到一些困难，因为您所在社区委员会的工作人员未必能完全掌握相关信息，因此，可能需要您多次往返办理有关手续。
4、自购房者获得房屋所有权证之日起，五年内不允许转让所购置的房产。
如确实存在必需的转让情况，可向户口所在地的城乡住房保障管理部门提出申请回购。
回购价格应按照原始购买价格，结合折旧以及物价水平等因素进行衡量确定。
回购所得的房屋将仍被视为限价商品住房，并面向符合规定条件的家庭公开出售。
5、在购房者取得房屋所有权证五年以后，如需转让所购置的房产，则应按照该时间段的同区域普通商品住房与限价商品住房之间的差异价格，额外缴纳额定比例的土地收益等款项。
具体的缴纳比例将由市建筑管理局、国土资源局、发展改革司、财政厅等政府机构共同商议决定，并经过市政府审批通过后执行。
同时，亦可以根据房地产市场的波动走势，适时调整缴款比例。
法律依据：
《民法典》
第八条
民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。
1、首先请您向所居住的社区委员会进行了解，以确认所需准备的相关事宜。
我们强烈推荐您携带户口簿前往洽谈咨询。
2、其次，您可以领取并填写申请表格；
同时还需准备各项证明文件。
这一步骤牵涉到居委会、所在单位的财务部及人力资源部（对于没有特定职业岗位的人士而言，则需前往保存档案的地方，通常为人才交流中心或职业介绍所）、社会保险核心机构、住房基金核心机构（如您已有住房公积金）、地方税务机关（若您须缴纳个人所得税）。
3、完成上述准备之后，将所需文件提交至所在社区委员会，而后由其转送至区内的住房保险办公室，核查是否还存在其他补充材料的需求。
在此过程中，可能会遇到一些困难，因为您所在社区委员会的工作人员未必能完全掌握相关信息，因此，可能需要您多次往返办理有关手续。
4、自购房者获得房屋所有权证之日起，五年内不允许转让所购置的房产。
如确实存在必需的转让情况，可向户口所在地的城乡住房保障管理部门提出申请回购。
回购价格应按照原始购买价格，结合折旧以及物价水平等因素进行衡量确定。
回购所得的房屋将仍被视为限价商品住房，并面向符合规定条件的家庭公开出售。
5、在购房者取得房屋所有权证五年以后，如需转让所购置的房产，则应按照该时间段的同区域普通商品住房与限价商品住房之间的差异价格，额外缴纳额定比例的土地收益等款项。
具体的缴纳比例将由市建筑管理局、国土资源局、发展改革司、财政厅等政府机构共同商议决定，并经过市政府审批通过后执行。
同时，亦可以根据房地产市场的波动走势，适时调整缴款比例。
法律依据：
《民法典》
第八条
民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。
3.7w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
如何承包水电安装工程？
可以通过协商一致的方式承包水电安装工程，然后需要签订书面的合同。当然了，目前我们国家关于水电安装分包主要是分为两种情况的，第1种是包清工，还有一种是包工包料。不同的方式，具体的计算的方式可能不一样。
10w+浏览
建设工程纠纷家长在孩子房间里装监控犯法吗
[律师回复] 解析：
父母在子女卧室内安装监控摄像装置通常并不构成违法行为。
身为法定监护人，有权运用适当的措施来保护受监护者，然而所采用的方式务必要合法有效，否则极易触犯到受监护者的隐私权利。
依照相关法律法规，每位自然人都依法享有私密权，任何机构或个人均无权通过刺探、侵入、泄露以及公开等手段去侵犯他人的隐私。
法律依据：
《民法典》第一千零三十三条
除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：
（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；
（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；
（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；
（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；
（五）处理他人的私密信息；
（六）以其他方式侵害他人的隐私权。
父母在子女卧室内安装监控摄像装置通常并不构成违法行为。
身为法定监护人，有权运用适当的措施来保护受监护者，然而所采用的方式务必要合法有效，否则极易触犯到受监护者的隐私权利。
依照相关法律法规，每位自然人都依法享有私密权，任何机构或个人均无权通过刺探、侵入、泄露以及公开等手段去侵犯他人的隐私。
法律依据：
《民法典》第一千零三十三条
除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：
（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；
（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；
（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；
（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；
（五）处理他人的私密信息；
（六）以其他方式侵害他人的隐私权。
4.4w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
装修违约金多少是合法范围
[律师回复] 解析：
法律法规未对装饰装修合同中的违约金上限做出明确规定，关于违约金额的多少应由各方当事人共同协商决定。
然而，在商定具体的违约金数额时，务必确保不得低于因违约行为所导致的实际经济损失，同时也不可过高到远超过实际损失的程度。
若双方在合同中就违约金进行了相应约定，但该约定的金额小于实际损失，则人民法院或仲裁机构可根据相关请求给予调整或增加；如果约定的违约金大大超出真实经济损失，而另一方对此提出异议，人民法院或仲裁机构可以依其申请适当降低违约金数额。
在此情况下，若双方并未在合同中明确约定违约金，那么守约方可向违约方请求支付自己因违约行为所遭受的实质性损失。
法律依据：
《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
法律法规未对装饰装修合同中的违约金上限做出明确规定，关于违约金额的多少应由各方当事人共同协商决定。
然而，在商定具体的违约金数额时，务必确保不得低于因违约行为所导致的实际经济损失，同时也不可过高到远超过实际损失的程度。
若双方在合同中就违约金进行了相应约定，但该约定的金额小于实际损失，则人民法院或仲裁机构可根据相关请求给予调整或增加；如果约定的违约金大大超出真实经济损失，而另一方对此提出异议，人民法院或仲裁机构可以依其申请适当降低违约金数额。
在此情况下，若双方并未在合同中明确约定违约金，那么守约方可向违约方请求支付自己因违约行为所遭受的实质性损失。
法律依据：
《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
5w浏览
2024年五月起诉离婚手续怎么办理流程
[律师回复] 解析：
首先，我们必须明确的是，退耕还林实施的区域内的树木均不得任意砍伐。
其次，根据相关法律法规的明文规定，所有机关团体和自然人都拥有针对破坏退耕还林现象的行为进行检举和控告的权利。
最后需要强调的是，当有关人民政府及其相关部门接到关于此类现象的检举及控告材料时，务必迅速采取行动，及时处理相关事宜。
法律依据：
《退耕还林条例》
第十三条退耕还林应当统筹规划。
退耕还林总体规划由国务院林业行政主管部门编制，经国务院西部开发工作机构协调、国务院发展计划部门审核后，报国务院批准实施。
省、自治区、直辖市人民政府林业行政主管部门根据退耕还林总体规划会同有关部门编制本行政区域的退耕还林规划，经本级人民政府批准，报国务院有关部门备案。
首先，我们必须明确的是，退耕还林实施的区域内的树木均不得任意砍伐。
其次，根据相关法律法规的明文规定，所有机关团体和自然人都拥有针对破坏退耕还林现象的行为进行检举和控告的权利。
最后需要强调的是，当有关人民政府及其相关部门接到关于此类现象的检举及控告材料时，务必迅速采取行动，及时处理相关事宜。
法律依据：
《退耕还林条例》
第十三条退耕还林应当统筹规划。
退耕还林总体规划由国务院林业行政主管部门编制，经国务院西部开发工作机构协调、国务院发展计划部门审核后，报国务院批准实施。
省、自治区、直辖市人民政府林业行政主管部门根据退耕还林总体规划会同有关部门编制本行政区域的退耕还林规划，经本级人民政府批准，报国务院有关部门备案。
3.5w浏览
安徽省非法采矿罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析：
对于拆迁过程中涉及到的土地补偿问题，必须依照严格根据相关的法律法规来进行，及时并且足额地支付土地补偿费、安置补助费以及住宅和其他地面附着物以及青苗等相关的补偿费用，同时还需妥善安排好被征地人士的社会保障费用。
关于拆迁赔偿，由于其具有较为复杂的性质，缺乏统一的标准，但总体上我们需要确保拆迁后居民的生活质量不会受到破坏或者降低，同时也应该尽可能地改善和提升他们的生活环境。
通常而言，房屋拆迁补偿标准主要包括以下几个部分：
房屋补偿费，这是按照被拆迁房屋的结构和折旧程度来划分等级，然后再根据每平米的价格进行计算；周转补偿费，这是针对受影响家庭的人口数量来制定的，进而可以根据这个基础进行每月一次性的补贴；
最后，还有奖励性补偿费，这部分是由当地的实际情况和国家的相关法律来共同决定的，绝对不能随意修改。
在房屋征收决定公告中，应明确公布如下内容：
征收的目的、征收的范围、实施单位、征收补偿方案、签约的期限、行政复议和行政诉讼的权利，以及禁止在征收范围内实施的行为等等相关事项。
房屋拆迁的整个流程包括以下步骤：
首先由建设单位提出申请，领取房屋拆迁许可证；然后由房屋拆迁管理部门颁发许可证并公布拆迁公告；接着拆迁人员将书面通知到拆迁范围内的所有房屋产权人，房屋产权人可以选择查看他们可能得到的补偿方式和预计的补偿金额、安置用房的面积、安置地点及搬迁过渡方式等重要信息；接着就是双方签订拆迁补偿安置协议，约定实施具体的补偿措施，之后就可以开始进行全面的拆迁了。
法律依据：
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条
作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：
（一）被征收房屋价值的补偿；
（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；
（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。
市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十二条
因征收房屋造成搬迁的，房屋征收部门应当向被征收人支付搬迁费；选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，房屋征收部门应当向被征收人支付临时安置费或者提供周转用房。
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条
对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。
具体办法由省、自治区、直辖市制定
对于拆迁过程中涉及到的土地补偿问题，必须依照严格根据相关的法律法规来进行，及时并且足额地支付土地补偿费、安置补助费以及住宅和其他地面附着物以及青苗等相关的补偿费用，同时还需妥善安排好被征地人士的社会保障费用。
关于拆迁赔偿，由于其具有较为复杂的性质，缺乏统一的标准，但总体上我们需要确保拆迁后居民的生活质量不会受到破坏或者降低，同时也应该尽可能地改善和提升他们的生活环境。
通常而言，房屋拆迁补偿标准主要包括以下几个部分：
房屋补偿费，这是按照被拆迁房屋的结构和折旧程度来划分等级，然后再根据每平米的价格进行计算；周转补偿费，这是针对受影响家庭的人口数量来制定的，进而可以根据这个基础进行每月一次性的补贴；
最后，还有奖励性补偿费，这部分是由当地的实际情况和国家的相关法律来共同决定的，绝对不能随意修改。
在房屋征收决定公告中，应明确公布如下内容：
征收的目的、征收的范围、实施单位、征收补偿方案、签约的期限、行政复议和行政诉讼的权利，以及禁止在征收范围内实施的行为等等相关事项。
房屋拆迁的整个流程包括以下步骤：
首先由建设单位提出申请，领取房屋拆迁许可证；然后由房屋拆迁管理部门颁发许可证并公布拆迁公告；接着拆迁人员将书面通知到拆迁范围内的所有房屋产权人，房屋产权人可以选择查看他们可能得到的补偿方式和预计的补偿金额、安置用房的面积、安置地点及搬迁过渡方式等重要信息；接着就是双方签订拆迁补偿安置协议，约定实施具体的补偿措施，之后就可以开始进行全面的拆迁了。
法律依据：
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条
作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：
（一）被征收房屋价值的补偿；
（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；
（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。
市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十二条
因征收房屋造成搬迁的，房屋征收部门应当向被征收人支付搬迁费；选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，房屋征收部门应当向被征收人支付临时安置费或者提供周转用房。
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条
对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。
具体办法由省、自治区、直辖市制定
4.9w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
室内水电安装工程承包合同怎么写
1、首先写明甲乙双方的信息。2、具体内容：工程概况 工程承包方式、承包范围及承包内容 合同工期 质量标准 合同价款、工程量的计量及结算方式 违约保证金的收取支付及工程款的支付 施工管理规范 合同生效等。
10w+浏览
建设工程纠纷公司员工偷盗公司财产公安怎么处理
[律师回复] 解析：
当公司遭遇员工从事不当行为，在此情况下，企业应立即采取必要措施，通知警方并进行有关调查。
警方将依据调查结果，按照相应的法律法规进行妥善处理：
（1）若涉案金额达到规定标准，且行为人的行为已构成盗窃罪，警方将应企业申请启动正式刑事立案程序，依法定罪量刑。
即，对个人进行刑事制裁与罚金处置。
根据《中华人民共和国刑法》规定，对于盗窃公私财物的行为，金额达到一定数额或存在其他严重情节者，应判处最高可达十年的有期徒刑，同时并处罚金或没收其财产。
例如，涉案金额超过1000元但未达到3000元、30000元但未达到10万元以及30万元但未达到50万元这三档标准者，均被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”，按照相关法律规定予以惩处。
（2）反之，倘若金额在上述范围内，行为人的行为尚未构成盗窃罪，那么警方也会按照相关法律规定，对其作出相应的治安处罚。
（3）在警方展开执法行动，依法追究涉事员工的法律责任的同时，企业仍有权利提出赔偿损失的诉讼请求。
同时，若涉案员工因盗窃行为严重违反了企业内部规章制度，企业有权依照内部规章制度的规定，解除与其已签订的劳动合同，而无需向涉事员工支付任何经济补偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
当公司遭遇员工从事不当行为，在此情况下，企业应立即采取必要措施，通知警方并进行有关调查。
警方将依据调查结果，按照相应的法律法规进行妥善处理：
（1）若涉案金额达到规定标准，且行为人的行为已构成盗窃罪，警方将应企业申请启动正式刑事立案程序，依法定罪量刑。
即，对个人进行刑事制裁与罚金处置。
根据《中华人民共和国刑法》规定，对于盗窃公私财物的行为，金额达到一定数额或存在其他严重情节者，应判处最高可达十年的有期徒刑，同时并处罚金或没收其财产。
例如，涉案金额超过1000元但未达到3000元、30000元但未达到10万元以及30万元但未达到50万元这三档标准者，均被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”，按照相关法律规定予以惩处。
（2）反之，倘若金额在上述范围内，行为人的行为尚未构成盗窃罪，那么警方也会按照相关法律规定，对其作出相应的治安处罚。
（3）在警方展开执法行动，依法追究涉事员工的法律责任的同时，企业仍有权利提出赔偿损失的诉讼请求。
同时，若涉案员工因盗窃行为严重违反了企业内部规章制度，企业有权依照内部规章制度的规定，解除与其已签订的劳动合同，而无需向涉事员工支付任何经济补偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
4.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
被骗了银行卡被公安冻结了怎么办
[律师回复] 解析：
原则上讲，这取决于具体的情形。
假设您的父母仅有一方的户籍已经在购买的房产内得到批准落实，那么他们的未成年子女可以进行迁移操作。
但若您的父母仍未落户，同时身为未成年人的您无法独自完成迁移手续。
然而，即便是成年人，若原本拥有异地户籍，为了成功办理户口迁入，则需在房屋所在地具备合法稳定的工作，并缴纳社会保险达三年以上。
若为经商人士，还须提供相关的营业执照以及税务证明等资料。
此外，针对以父母与子女相互依存关系作为入(出)户依据的政策规定：
首先由被投靠人进行申请，并附带身份证或者户口薄；
其次对接收单位开具证明文件；
再者提供投靠人的户籍证明及户成员关系证明或公证书；凡涉及到夫妻共同迁入的，还必须提交结婚证书；若子女尚未达到法定婚姻年龄而需要投靠其父母亲的，亦应该附带上婚姻登记机关开具的未婚证明。
法律依据：
《中华人民共和国户口登记条例》第三条户口登记工作，由各级公安机关主管。
城市和设有公安派出所的镇，以公安派出所管辖区为户口管辖区和不设公安派出所的镇，以乡、镇管辖区为户口管辖区。
乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。
居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记散居住的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。
农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口，由合作社指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。
合作社以外的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
第十七条户口登记的内容需要变更或者更正的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报口登记机关审查属实后予以变更或者更正。
户口登记机关认为必要的时候，可以向申请人索取有关变更或者更正的证明。
原则上讲，这取决于具体的情形。
假设您的父母仅有一方的户籍已经在购买的房产内得到批准落实，那么他们的未成年子女可以进行迁移操作。
但若您的父母仍未落户，同时身为未成年人的您无法独自完成迁移手续。
然而，即便是成年人，若原本拥有异地户籍，为了成功办理户口迁入，则需在房屋所在地具备合法稳定的工作，并缴纳社会保险达三年以上。
若为经商人士，还须提供相关的营业执照以及税务证明等资料。
此外，针对以父母与子女相互依存关系作为入(出)户依据的政策规定：
首先由被投靠人进行申请，并附带身份证或者户口薄；
其次对接收单位开具证明文件；
再者提供投靠人的户籍证明及户成员关系证明或公证书；凡涉及到夫妻共同迁入的，还必须提交结婚证书；若子女尚未达到法定婚姻年龄而需要投靠其父母亲的，亦应该附带上婚姻登记机关开具的未婚证明。
法律依据：
《中华人民共和国户口登记条例》第三条户口登记工作，由各级公安机关主管。
城市和设有公安派出所的镇，以公安派出所管辖区为户口管辖区和不设公安派出所的镇，以乡、镇管辖区为户口管辖区。
乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。
居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记散居住的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。
农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口，由合作社指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。
合作社以外的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
第十七条户口登记的内容需要变更或者更正的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报口登记机关审查属实后予以变更或者更正。
户口登记机关认为必要的时候，可以向申请人索取有关变更或者更正的证明。
3.5w浏览
轻伤派出所抓人流程是怎样的
[律师回复] 解析：
在法定权限内，若债权人向当地人民法院提起诉讼并最终获得了胜诉的判决，那么作为败诉方的债务人在应服从生效裁判书的实际执行过程中却未能按期执行，此时债权人有权力申请强制执行。
不过请注意，此类申请强制执行的有效期仅为两年，即自判决定期履行之日起开始算起，至判决确定期间届满并且债权人仍未进行申请执行之日为止，须在此之限内提出申请以维护自身权益。
依照现行法规，所有已合法生效的民事判决及裁定，各参与方均需严格履行。
如若任何一方拒绝履行相关义务，另一方当事人则有权将此情况提交由当地人民法院进行处置。
此外，若相关法律文件中包含调解协议或其他应由人民法院实施执行的法律文书，同样也需严格履行。
如若其中一方拒绝执行，另一方当事人亦可选择向当地人民法院申请执行。
这个申请执行的有效期限为两年，经法律程序中止与中断后，仍需参照适用有关诉讼时效中止、中断的法律条款。
具体来说，法院文书中所载明的履行期间的终止日期应作为申请执行时效的一个重要参照，且在文书中明确规定分期履行的，则按规定的每期履行期间的最后一天开始计算；而在判决书中没有对履行期间作出详细说明的，则自该法律文书正式生效的那一日起算。
法律依据：
《民事诉讼法》第二百四十六条
申请执行的期间为二年。
申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
在法定权限内，若债权人向当地人民法院提起诉讼并最终获得了胜诉的判决，那么作为败诉方的债务人在应服从生效裁判书的实际执行过程中却未能按期执行，此时债权人有权力申请强制执行。
不过请注意，此类申请强制执行的有效期仅为两年，即自判决定期履行之日起开始算起，至判决确定期间届满并且债权人仍未进行申请执行之日为止，须在此之限内提出申请以维护自身权益。
依照现行法规，所有已合法生效的民事判决及裁定，各参与方均需严格履行。
如若任何一方拒绝履行相关义务，另一方当事人则有权将此情况提交由当地人民法院进行处置。
此外，若相关法律文件中包含调解协议或其他应由人民法院实施执行的法律文书，同样也需严格履行。
如若其中一方拒绝执行，另一方当事人亦可选择向当地人民法院申请执行。
这个申请执行的有效期限为两年，经法律程序中止与中断后，仍需参照适用有关诉讼时效中止、中断的法律条款。
具体来说，法院文书中所载明的履行期间的终止日期应作为申请执行时效的一个重要参照，且在文书中明确规定分期履行的，则按规定的每期履行期间的最后一天开始计算；而在判决书中没有对履行期间作出详细说明的，则自该法律文书正式生效的那一日起算。
法律依据：
《民事诉讼法》第二百四十六条
申请执行的期间为二年。
申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
4.2w浏览
房屋漏水起诉期间可以先维修吗
[律师回复] 解析：
在此诉讼过程中，确实存在着进行维修操作的可能性。
在面对楼房外墙发生渗漏这种情况时，若开发商拒绝提供维修服务，业主则有权利要求开发商展开相应的处理措施。
若无法通过协商达成共识的的话，业主还可选择直接发起法律诉讼。
对于出现空鼓现象的水泥砂浆层，建议将其彻底凿开，然后应用聚合物水泥砂浆进行修复，保证墙面平整。
而聚合物水泥砂浆的涂抹需分多层进行，务必要将墙壁恢复至最理想状态。
法律依据：
《民法典》第二百八十一条
建筑物及其附属设施的维修资金，属于业主共有。
经业主共同决定，可以用于电梯、屋顶、外墙、无障碍设施等共有部分的维修、更新和改造。
建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、使用情况应当定期公布。
紧急情况下需要维修建筑物及其附属设施的，业主大会或者业主委员会可以依法申请使用建筑物及其附属设施的维修资金。
在此诉讼过程中，确实存在着进行维修操作的可能性。
在面对楼房外墙发生渗漏这种情况时，若开发商拒绝提供维修服务，业主则有权利要求开发商展开相应的处理措施。
若无法通过协商达成共识的的话，业主还可选择直接发起法律诉讼。
对于出现空鼓现象的水泥砂浆层，建议将其彻底凿开，然后应用聚合物水泥砂浆进行修复，保证墙面平整。
而聚合物水泥砂浆的涂抹需分多层进行，务必要将墙壁恢复至最理想状态。
法律依据：
《民法典》第二百八十一条
建筑物及其附属设施的维修资金，属于业主共有。
经业主共同决定，可以用于电梯、屋顶、外墙、无障碍设施等共有部分的维修、更新和改造。
建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、使用情况应当定期公布。
紧急情况下需要维修建筑物及其附属设施的，业主大会或者业主委员会可以依法申请使用建筑物及其附属设施的维修资金。
4.4w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
水电安装工程质保期是多久
水电安装工程质保期为两年。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定:在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
10w+浏览
建设工程纠纷电影直播淫秽视频涉嫌什么罪名
[律师回复] 解析：
若主播在其直播过程中涉及不当内容，例如色情相关，便有可能触犯刑法规定之“传播淫秽物品罪”。
在此情况下，法院可视情节轻重判定被告应处以二年以下有期徒刑、拘役或管制。
然而，倘若此种行为尚未达到犯罪程度，受害者将遭受行政处罚。
一旦涉及色情直播内容被公安机关侦破并证实属实，当事人将依法面临十日至十五日的行政拘留惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百六十四条
传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。组织播放淫秽的电影、录像等音像制品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。制作、复制淫秽的电影、录像等音像制品组织播放的，依照第二款的规定从重处罚。向不满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的，从重处罚。
若主播在其直播过程中涉及不当内容，例如色情相关，便有可能触犯刑法规定之“传播淫秽物品罪”。
在此情况下，法院可视情节轻重判定被告应处以二年以下有期徒刑、拘役或管制。
然而，倘若此种行为尚未达到犯罪程度，受害者将遭受行政处罚。
一旦涉及色情直播内容被公安机关侦破并证实属实，当事人将依法面临十日至十五日的行政拘留惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百六十四条
传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。组织播放淫秽的电影、录像等音像制品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。制作、复制淫秽的电影、录像等音像制品组织播放的，依照第二款的规定从重处罚。向不满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的，从重处罚。
4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
公安局侦查查封房产时没有通知怎么办
[律师回复] 解析：
大拇指肌腱遭受砍切而出现断裂状况，依照法定标准并未达到轻伤程度，而是定位为轻微伤别类。
所谓轻伤，通常指人体肢体或面容受到损害，听觉、视觉乃至体感等多方面功能部分出现障碍或者对个体身体健康产生轻度伤害的各种损伤情况，具体细分之下又包含了轻伤一级以及轻伤二级两大种类。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
大拇指肌腱遭受砍切而出现断裂状况，依照法定标准并未达到轻伤程度，而是定位为轻微伤别类。
所谓轻伤，通常指人体肢体或面容受到损害，听觉、视觉乃至体感等多方面功能部分出现障碍或者对个体身体健康产生轻度伤害的各种损伤情况，具体细分之下又包含了轻伤一级以及轻伤二级两大种类。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
3w浏览
帮助流水刷了八万多会怎么样
[律师回复] 解析：
1.全额还款方式：
此种还款策略最为理想，能够一次性且足额地偿还剩余欠款，同时也能留下堪称完美的良好信用记录。
值得注意的是，全额还款无需支付任何利息与违约金，所以您能够享有银行提供的免息还款期限。
倘若您能在该期限内顺利完成全额还款，毫无疑问这将是最具经济效益的策略之一了。
2.最低额还款方式：
这是一种颇为普遍的还款方式，通常而言为总还款金额的10%。
借助最低额还款项目，您可以有效预防债务逾期并防止对自身的个人信用调查产生不良影响，然而这就意味着无法享受到无息时期的优惠待遇，并且所有的消费将自那天开始每日按贷款总额的5%计取利息。
因此，若您希望在利息成本上得到控制，我们建议您尽可能避开最低限度的还款方式。
3.分期付款法：
分期付款方式能够协助持卡人减少还款压力，即将还款金额进行分阶段支付，每一个阶段只需偿付一定比例的金额即可。
然而，分期付款项目也是存在一定手续费的，甚至即便您提前还款，仍需承担相应的手续费用。
因此，如果您的信用卡债务短期之内无法全部结清，我们建议您选择最低还款方式来缓解压力；而如果欠款长时间未能清偿，则我们强烈建议您采用分期付款方式以降低融资成本。
法律依据：
《商业银行信用卡业务监督管理办法》
第七十条
在特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议。
个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括：
（一）欠款余额、结构、币种；
（二）还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额；
（三）还款期间是否计收年费、利息和其他费用；
（四）持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前，不得向任何银行申领信用卡的承诺；
（五）双方的权利义务和违约责任；
（六）与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的，发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收，持卡人不履行分期还款协议的情况除外。
达成口头还款协议的，发卡银行必须留存录音资料。
录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
1.全额还款方式：
此种还款策略最为理想，能够一次性且足额地偿还剩余欠款，同时也能留下堪称完美的良好信用记录。
值得注意的是，全额还款无需支付任何利息与违约金，所以您能够享有银行提供的免息还款期限。
倘若您能在该期限内顺利完成全额还款，毫无疑问这将是最具经济效益的策略之一了。
2.最低额还款方式：
这是一种颇为普遍的还款方式，通常而言为总还款金额的10%。
借助最低额还款项目，您可以有效预防债务逾期并防止对自身的个人信用调查产生不良影响，然而这就意味着无法享受到无息时期的优惠待遇，并且所有的消费将自那天开始每日按贷款总额的5%计取利息。
因此，若您希望在利息成本上得到控制，我们建议您尽可能避开最低限度的还款方式。
3.分期付款法：
分期付款方式能够协助持卡人减少还款压力，即将还款金额进行分阶段支付，每一个阶段只需偿付一定比例的金额即可。
然而，分期付款项目也是存在一定手续费的，甚至即便您提前还款，仍需承担相应的手续费用。
因此，如果您的信用卡债务短期之内无法全部结清，我们建议您选择最低还款方式来缓解压力；而如果欠款长时间未能清偿，则我们强烈建议您采用分期付款方式以降低融资成本。
法律依据：
《商业银行信用卡业务监督管理办法》
第七十条
在特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议。
个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括：
（一）欠款余额、结构、币种；
（二）还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额；
（三）还款期间是否计收年费、利息和其他费用；
（四）持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前，不得向任何银行申领信用卡的承诺；
（五）双方的权利义务和违约责任；
（六）与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的，发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收，持卡人不履行分期还款协议的情况除外。
达成口头还款协议的，发卡银行必须留存录音资料。
录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
4.7w浏览
什么程度要精神损失费
[律师回复] 解析：
1、当公民的生命、健康、身体、姓名、肖像、名誉、荣誉、人格该公民有权依照法律法规的规定申请对精神损失给予赔偿。
2、对于任何违反社会公共价值观和社会公德准则，侵犯他人隐私权或者其他涉及人格权益的违法行为，受害方都享有按照法律法规的授权来获得精神损失赔偿的合法途径。
3、在公民失去生命之后，其姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体现已成为逝者所拥有的重要人格权益。
如果这些权益在死后因非法侵害而导致死者近亲承受精神上的极大痛苦，则他们同样有资格依据法律规定来申请精神损失的赔偿。
4、未成年人的监护权一旦受到侵犯，由此引发的精神伤害是无法避免的。
因此，受监护人的父母或者其他法定代理人均可依法向侵权方提出赔偿精神损失的请求。
5、针对特定具有纪念意义的物品遭受毁灭或者损毁所产生的精神伤害，作为受害人亦享有获得精神损失赔偿的诉求权利。
法律依据：
《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释法释》第九条
(1)对于造成死亡的，应当赔偿死亡赔偿金;
(2)对于造成残疾的，应当赔偿残疾赔偿金;
(3)对于侵害人身，没有造成死亡残疾后果的，应当赔偿精神抚慰金。
《精神赔偿解释》第一条规定，自然人的生命权、健康权、身体权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、人格可以依法请求赔偿精神损害。
严重精神损害，抚慰金的赔偿数额分为5万元、4万元、3万元、2万元和1万元五个等级;一般性精神损害，抚慰金的赔偿数额分为8000元、6000元、4000元和2000元四个等级。
1、当公民的生命、健康、身体、姓名、肖像、名誉、荣誉、人格该公民有权依照法律法规的规定申请对精神损失给予赔偿。
2、对于任何违反社会公共价值观和社会公德准则，侵犯他人隐私权或者其他涉及人格权益的违法行为，受害方都享有按照法律法规的授权来获得精神损失赔偿的合法途径。
3、在公民失去生命之后，其姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体现已成为逝者所拥有的重要人格权益。
如果这些权益在死后因非法侵害而导致死者近亲承受精神上的极大痛苦，则他们同样有资格依据法律规定来申请精神损失的赔偿。
4、未成年人的监护权一旦受到侵犯，由此引发的精神伤害是无法避免的。
因此，受监护人的父母或者其他法定代理人均可依法向侵权方提出赔偿精神损失的请求。
5、针对特定具有纪念意义的物品遭受毁灭或者损毁所产生的精神伤害，作为受害人亦享有获得精神损失赔偿的诉求权利。
法律依据：
《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释法释》第九条
(1)对于造成死亡的，应当赔偿死亡赔偿金;
(2)对于造成残疾的，应当赔偿残疾赔偿金;
(3)对于侵害人身，没有造成死亡残疾后果的，应当赔偿精神抚慰金。
《精神赔偿解释》第一条规定，自然人的生命权、健康权、身体权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、人格可以依法请求赔偿精神损害。
严重精神损害，抚慰金的赔偿数额分为5万元、4万元、3万元、2万元和1万元五个等级;一般性精神损害，抚慰金的赔偿数额分为8000元、6000元、4000元和2000元四个等级。
3.5w浏览
问题紧急？在线问律师 >
4625 位律师在线，高效解决问题
水电安装工程承包协议书范本
内容包括：1、首先写明工程双方信息。2、正文：1、工程概况 2、工程承包方式、承包范围及承包内容 3、合同工期 4、质量标准 5、合同价款、工程量的计量及结算方式 六、违约保证金的收取支付及工程款的支付 七、施工管理规范。3、结尾：合同生效。本合同订立时间 年 月 日。
10w+浏览
建设工程纠纷醉驾从事故科出来以后流程怎么走
[律师回复] 解析：
在获得缴纳违章罚款的通知之后，须及时前往所在地的市政公安机关交通管理部门下设的专门处理违法行为的业务办公室，申请开具《公安交通管理行政行政处罚决定书》，以便接受相应的处罚和教育。
紧接着，您需携带相关证件及文件前往车辆驾管服务机构，接受道路交通安全法等相关法律法规以及相关知识的深入学习。
此外，您还需要报名并按时参与有关科目一的考试。
待所有科目通过并且分数达到要求之后，便可获取由相关管理部门颁发的《机动车驾驶人违法满分考试信息反馈通知书》。
最后，请根据收到的通知书上的指示，以银行转账或其他规定方式完成相应额度的罚款缴纳。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的(二)醉酒驾驶机动车的(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》4.1酒精含量阈值
车辆驾驶人员饮酒后或者醉酒后驾车血液中的酒精含量阈值见表1。
表1车辆驾驶人员血液酒精含量阈值
驾驶行为类别阈值
驾驶行为类别阈值(mg/100mL)
饮酒后驾车≥20，0
醉酒后驾车≥80
在获得缴纳违章罚款的通知之后，须及时前往所在地的市政公安机关交通管理部门下设的专门处理违法行为的业务办公室，申请开具《公安交通管理行政行政处罚决定书》，以便接受相应的处罚和教育。
紧接着，您需携带相关证件及文件前往车辆驾管服务机构，接受道路交通安全法等相关法律法规以及相关知识的深入学习。
此外，您还需要报名并按时参与有关科目一的考试。
待所有科目通过并且分数达到要求之后，便可获取由相关管理部门颁发的《机动车驾驶人违法满分考试信息反馈通知书》。
最后，请根据收到的通知书上的指示，以银行转账或其他规定方式完成相应额度的罚款缴纳。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的(二)醉酒驾驶机动车的(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》4.1酒精含量阈值
车辆驾驶人员饮酒后或者醉酒后驾车血液中的酒精含量阈值见表1。
表1车辆驾驶人员血液酒精含量阈值
驾驶行为类别阈值
驾驶行为类别阈值(mg/100mL)
饮酒后驾车≥20，0
醉酒后驾车≥80
4.4w浏览
快速解决“交通事故”问题
合伙做工程开虚假票据涉嫌什么罪
[律师回复] 解析：
虚开增值税专用发票犯罪的可能面临的刑事法律责任包括：
处以二年以下有期徒刑、拘留或管制,并处以相应罚金；若情节极其恶劣，刑期将延长至二年以上七年以下，并依法加罚！这一犯罪以其复杂的后果为主导，主要侵害了国家的财务管理体系及税务征缴机制。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一，虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
虚开增值税专用发票犯罪的可能面临的刑事法律责任包括：
处以二年以下有期徒刑、拘留或管制,并处以相应罚金；若情节极其恶劣，刑期将延长至二年以上七年以下，并依法加罚！这一犯罪以其复杂的后果为主导，主要侵害了国家的财务管理体系及税务征缴机制。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一，虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.4w浏览
被汽车撞了以后的理赔流程是怎样的
[律师回复] 解析：
若不幸遭遇车祸，您有权要求肇事者承担以下各类损失：
在就医治疗过程中所产生的所有医疗费用；您在医院休养期间的伙食补助费用；所受伤害而导致出行不便所衍生出的交通费用；因伤未能正常工作的时间内所应得到的误工补偿；受伤后所需他人照料产生的相关护理费用；身体恢复过程中所需的营养补充秉持；假如肢体残缺或者器官功能受损，则依法享有残疾赔偿金以及精神损害赔偿金；受到直接影响后，养活家人的生活费用也属于车祸受害方的合法权益范畴；对于受到精神创伤的个人，肇事方也应该给予相应程度的精神抚慰金。
倘若伤情严重以致丧失生命，受难者同样有权利要求肇事者支付死亡补偿费。
在遭受事故损毁的财产资源如车辆、财物、设施等等，肇事者均应承担必要的维修费用。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。
造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
若不幸遭遇车祸，您有权要求肇事者承担以下各类损失：
在就医治疗过程中所产生的所有医疗费用；您在医院休养期间的伙食补助费用；所受伤害而导致出行不便所衍生出的交通费用；因伤未能正常工作的时间内所应得到的误工补偿；受伤后所需他人照料产生的相关护理费用；身体恢复过程中所需的营养补充秉持；假如肢体残缺或者器官功能受损，则依法享有残疾赔偿金以及精神损害赔偿金；受到直接影响后，养活家人的生活费用也属于车祸受害方的合法权益范畴；对于受到精神创伤的个人，肇事方也应该给予相应程度的精神抚慰金。
倘若伤情严重以致丧失生命，受难者同样有权利要求肇事者支付死亡补偿费。
在遭受事故损毁的财产资源如车辆、财物、设施等等，肇事者均应承担必要的维修费用。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。
造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
4.4w浏览
第二次办身份证的流程是怎样的
[律师回复] 解析：
如欲解除建筑工程合同，必须满足下述任一特定条件：
首先是在合同各方的共同认可和同意之下进行磋商并达成合意解除；其次是符合双方于合同中所明确约定的解除情形以及条件；最后亦须遵循相关法律制度中对不可抗力导致无法实现合同宗旨的规定。
法律依据：
《民法典》第五百六十三条第一款
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
如欲解除建筑工程合同，必须满足下述任一特定条件：
首先是在合同各方的共同认可和同意之下进行磋商并达成合意解除；其次是符合双方于合同中所明确约定的解除情形以及条件；最后亦须遵循相关法律制度中对不可抗力导致无法实现合同宗旨的规定。
法律依据：
《民法典》第五百六十三条第一款
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
4.9w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
176****5815
130****2568
130****9841
