律图审稿专业委员会3轮严审

水电工程分包合同的格式

3.1k浏览 帮助31人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-03-02
1、分别承包,即各承包人均独立地与发包人建立合同关系,各承包人之间并不发生法律关系

  2、联合承包,即承包人相互联合为一体,与发包人签订总包合同,然后各个承包人再签定数个分包合同,将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中,这两种分包合同被广泛地使用,但它们的法律效果很不相同。水电工程分包合同范文在分别承包中,各个承包人相互单独地对筹建单位负责,相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中,承包人共同地对筹建单位负责,承包人之间发生连带之债的法律关系。

水电工程分包合同的格式
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文244字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125366人选择咨询律师
3991位律师在线平均3分钟响应99%好评
水电工程分包合同的格式
一键咨询
  • 无锡用户3分钟前提交了咨询
    167****6533用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    168****4728用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    156****1483用户2分钟前提交了咨询
    136****7424用户1分钟前提交了咨询
    174****3774用户4分钟前提交了咨询
    170****2374用户3分钟前提交了咨询
    165****7108用户3分钟前提交了咨询
    132****2556用户2分钟前提交了咨询
    144****8334用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 162****8848用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    156****7875用户1分钟前提交了咨询
    138****5872用户1分钟前提交了咨询
    134****1771用户1分钟前提交了咨询
    167****3873用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****7164用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    134****5102用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    167****1074用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    148****6062用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    136****5180用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    141****2124用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    155****2355用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    172****1328用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    162****4823用户2分钟前提交了咨询
    157****3253用户2分钟前提交了咨询
    178****0511用户4分钟前提交了咨询
    146****2168用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    154****2733用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    143****2014用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    168****3580用户4分钟前提交了咨询
    136****8430用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    134****0622用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    140****1501用户3分钟前提交了咨询
    163****3764用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    137****4025用户2分钟前提交了咨询
    142****5347用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    153****7364用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    156****8362用户2分钟前提交了咨询
    165****5703用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    164****8504用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    142****1612用户2分钟前提交了咨询
    136****5353用户3分钟前提交了咨询
    164****7568用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    157****8581用户1分钟前提交了咨询
    148****2885用户2分钟前提交了咨询
    131****6733用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    156****2810用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    155****3707用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    157****0467用户1分钟前提交了咨询
    133****7333用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    153****3310用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州181****6997用户1分钟前已获取解答
淮安135****2976用户1分钟前已获取解答
苏州135****3950用户4分钟前已获取解答
格式化别人的电脑违法吗
按照法律规定,解雇后对电脑系统进行格式化属违法行为。 商业秘密是能为产权所有者创造经济价值、具有实用性并采取了保密措施的技术和经营性资讯。 其构成包括技术资讯(如生产配方、技术秘诀)和经营资讯(如管理方式、营销策略、消费者清单)。
35浏览 2024-04-19
我想要写一份水电劳务承包合同,但是不知道格式,我想咨询一下水电劳务承包合同范本格式如何写?
[律师回复] 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境, 根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、结构型式: 4、建筑风格: 5、工程规模: 二、承包范围: 1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作; 9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期: 1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求: 1、执行标准: ?工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版) ?建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 ?建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ?建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 ?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 ?建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 ?建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准) 2、质量体系要求 (1)该项工程质量交验合格工程。 (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。 4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。 六、工程款的结算及支付办法: 1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。 2、甲方将本工程按建筑面积 元/的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。 如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。 水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。 3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。 4、费用的组成: (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/,主体完后电气配管费用: 元/、给水费用: /、排水费用: 元/、穿线开关面板桥架 元/、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。 本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。 七、文明施工 1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。 2、作业人员管理 乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。 3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。 八、安全事项 乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。 九、其他事项 1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。 2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。 3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。 4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。 5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。 6、本合同签约地点: 甲方: 乙方 身份证号码: 身份证号码: 电 话: 电 话: 签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
14浏览
土地承包合同格式怎么写
个人承包土地合同可以写明发包方、承包方详细信息;土地的面积、位置;土地用途及承包形式;土地的承包经营期限;地上物的处置;承包金及交付方式;双方的权利和义务;合同的变更和解除;违约责任;合同纠纷的解决办法等。
42浏览 2024-10-25
我想要写一份水电劳务合同,不知道格式如何,我想咨询一下水电劳务分包合同范本格式如何写?
[律师回复] 发包人:(以下称甲方) 承包人:(以下称乙方) 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。 一 工程概况 1.工程名称:望城才子城。 2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。 3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的23402 1.42平方米。 住宅建筑面积17628 7.16平方米 住宅商业建筑面积2037 2.91平方米 地下室面积2733 6.3平方米 二 承包方式及承包内容 1.承包方式:实行包工,包水电安装。 2.承包内容: 强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。) 弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。) 给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。 排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。 三 施工工期 总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。 四 承包单价 地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。 五 工程质量 1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。 2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。 3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。 4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。 六 工程付款方式 1.工程造价计算方法: 依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。 设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。 定额外用工。(计时工)按每日 元计算。 ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。 七 结算及付款方式 1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。 2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。 3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。 八 双方职责 1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。 2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。 3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。 4.乙方自行提供必要的劳保用品。 5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。 6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。 7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。 8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。 9.甲方及时提供工程所需的各种材料。 10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。 1 1.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。 1 2.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。 1 3.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。 1 4.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。 十 工伤事故责任分担 1.3000元以内安全事故,由乙方承担。 2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。 十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。 十二 争议解决 双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。 本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 水电安装工程劳务承包合同范文篇三 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行 一: 工程名称:克拉中心 二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 五、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。 六、工程承包方式: 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 (一)甲方工程款支付: 1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。 2、工程进度款支付节点: 2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。 2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。 3、工程结算款支付: 经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取) 4、保修金支付: 剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。 九、设计变更 因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。 十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。 2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。 十 一、双方职责 1甲方职责 (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。 (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。 2、乙方责任 (1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。 (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。 (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。 (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。 (7)乙方食宿自理。 (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。 (9)乙方现场负责人: 十 二、违约责任 1、甲方违约责任 如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。 (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十 三、安全文明施工 1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。 3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。 4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十 四、其它管理制度 1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。 十 五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
121浏览
格式条款无效包括哪些情形
格式条款无效的情形有:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。关于人身伤害的不能免责,应是绝对的,并无轻重之分。实践中此类免责条款常以以下四种形式出现:(一)全部免责。即当事人事先约定未来的受害人放弃将来对应承担责任方提出任何赔偿的请求。
42浏览 2024-10-10
你好,我们单位的办公楼,现在需要水电改造。只寻一份关于水电工班组承包合同具体内容格式范本
[律师回复] 你好,以下就是水电工班组承包合同具体内容格式范本 水电工程班组承包合同 (初稿) 发包方:有限公司 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 家庭地址 身份证号码 因工程施工的需要,甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干,为了加快工程进度,提高工程质量和经济效益,进一步加强安全生产的责任意识,明确和完善甲、乙双方责任;根据有关法律法规,公平、公正、平等的原则,经甲、乙双方协同意,特签定此协议书,希双方共同遵守! 一、 工程名称:闽侯县峰峰豆制品有限公司。 二、 工程幢号:6#、7#厂房 三、 分项承包的工程名称:水电安装。 四、 承包形式、承包范围及工作内容: 1)、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、(乙方负责按图向甲方提供材料清单)除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(含现场临时用电、供水管线安装与维护工作)。 2)承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3)、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下: A)、给排水部分:给水部分:接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B)、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从弱电井/总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、)依设计图纸安装到位,乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. ~ 1 / 4 ~ C)、安全帽等劳动保护用具 五、工程量计算方法: 按工程施工图纸建筑面积每平方米 元计算。如乙方延工期按每平方米 元计算。如再延期超30天按照每平方米 元计算。 注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关 工期要求:乙方必须按照甲方总体进度计划,合理安排施工,按时完成各部位施工任务,如乙方不能按时完成或故意拖延工期,甲方有权终止合同,乙方应承担由此而造成的损失;工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天,因发包方原因造成的工期延误,经项目部签证,工期可顺延;总工期为7个 月,自开工之日算起至竣工验收止。 六、 工程质量要求:确保各分项工程达到验收合格标准。 (1)、严格按照施工要求和验收规范进行施工。 (2)、建筑产品安装质量必须控制在 分项工程质量验收标准之内。 (3)、因分项工程出现质量问题,甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月工程款中扣除;因乙方不按要求施工而造成返工,乙方承担其全部损失和费用,结算时在工程款中扣除。 (4)、签订本合同时乙方须向甲方交质量保证金30000元;如质量达不到标准,质保金作赔偿金扣除;如验收不能一次性通过,扣除质保金10%后整改完毕,验收后或结算时返还。在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改,如出现安全事故质保金不退还外,还有追究造成事故的赔偿责任。 七、承包款的支付和结算:(工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放) 1)、付款及结算:混凝土预埋完成后支付到工程款的 %,砖墙预埋完成后支付到工程款的 %,工程主体验收合格后,支付到工程款的=95%。剩余5%待保修期满后一次性付清。 2)、乙方每月按时发放工人工资,必须制作工资表。工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号,自行复印一份交由甲方。甲方凭工资表提供账号及金额发放到工人账户,各项罚款从当月工程款中扣除,扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。 八、工程安全责任、安全生产与文明施工:乙方特殊工种必须持证上岗,严格按照安全生产操作规程进行施工,严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。甲方提供的电源至各层配电箱,班组的材料设备,要定人定机,按规范操作,严禁带病操作;进入工地必须戴好安全帽,不得穿拖鞋、打赤膊上班;严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物,地管理人员有权处以100元以上罚款。如乙若班组工人违反上述条例,不听纠正,乙方未按安全操作规程而引起的事故,由乙方承担责任及全部费用,影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。如有多工种作业引起的安全事故,分清责任,由责任方承担全部责任及费用。不在工地的事故,甲方概不负责,一切由乙方自行负责。 ~ 2 / 4 ~ 乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育(必须提供工人本人身份证,并要求其复印件交由项目部存档),并要签订安全协议及劳动用工协议书,每天上岗前要进行质量及安全交底,双方必须履行签字,乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种团结协作关系,不得出现打架及偷盗行为,如发现打架斗殴行为,参与者每人罚款200—500元,情节严重的,送公安机关处理。凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。 不同工种工序交接班,交接前必须办理书面交接手续,做好本职的质量和卫生工作,明确各自的责任分工;交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题进行返工或整改。项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定,并予以处罚。 九、劳动用工管理:根据有关单位的规定和要求,乙方在组织人员施工时,严禁招用童工,无身份证的不准进驻工地。 十、现场环境及卫生:施工现场必须保持整洁卫生,因施工需要凿除废渣及时清理;材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。现场不得随地大小便,否则处以罚款。 十 一、其他事项: 1)、此工程严禁转包,如发现转包,甲方有权终止协议承诺,并扣除工程款作为违约金, 2)、乙方如不能及时完成甲方的进度计划,工程质量低劣粗糙,管理混乱,经甲方多次提出整改措施不力的,乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。 3)、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工完款清失效。 4)、未尽事宜,双方协商解决。 5)、甲方有权指派乙方做点工,乙方不得以任何理由推卸,否则以违约处理。 6)、若产生计时工,大工按 元/时,普工按 元/时。 7)、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后,工完清帐后失效。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方代表 : 乙方代表 : (盖章) (盖章) 法人代表: 身份号码 : 电话号码 : 电话号码 : 签订日期 年 月 日
124浏览
合同的格式一般包括哪些内容?
合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
48浏览 2024-09-14
你好,朋友是一个供电局的员工,需要签合同,问问水电工劳务分包合同要注意什么格式要求?
[律师回复] 发包人:(以下称甲方) 承包人:(以下称乙方) 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。 一 工程概况 1.工程名称:望城才子城。 2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。 3.建筑面积:(地开工面积约总建筑面积的23402 1.42平方米。 住宅建筑面积17628 7.16平方米 住宅商业建筑面积2037 2.91平方米 地下室面积2733 6.3平方米 二 承包方式及承包内容 1.承包方式:实行包工,包水电安装。 2.承包内容: 强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。) 弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。) 给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。 排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。 三 施工工期 总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。 四 承包单价 地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。 五 工程质量 1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。 2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。 3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。 4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。 六 工程付款方式 1.工程造价计算方法: 依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。 设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。 定额外用工。(计时工)按每日 元计算。 ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。 七 结算及付款方式 1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。 2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。 3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。 八 双方职责 1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。 2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。 3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。 4.乙方自行提供必要的劳保用品。 5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。 6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。 7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。 8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。 9.甲方及时提供工程所需的各种材料。 10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。 1 1.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。 1 2.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。 1 3.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。 1 4.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。 十 工伤事故责任分担 1.3000元以内安全事故,由乙方承担。 2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。 十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。 十二 争议解决 双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。 本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日
2.4k浏览
合同的格式一般包括哪些内容
合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
9浏览 2024-09-13
我们公司最近刚刚承包了一项工程,然后我就想问一下建筑工程水电安装合同的范本是咋写的?
[律师回复] 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,甲方将外滩璀璨明珠项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程。 结构类型:混凝土框架结构。 二、乙方进场人数(附名册) 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种,特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期: 年 月 日(按甲方开工通知为准)。 (二)总工期: 个月。 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式:包工,包料,包质量,包辅材,包工具,包工期,包安全,包文明施工(不包含灯、洁具)。 (二)承包范围: 1、 项目图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。 2、甲方提供的地下室,总体管网经审查的水电安装工程施工图纸。 3、设计图纸变更,甲方要提前2天书面通知乙方,并双方签证。 4、强电的安装、弱电和消防工程。 (三)计价方式: 按图纸要求,施工质量要求,选择材料。 1、主材,设备由甲方指定规格,乙方提供品牌由甲方确定,由乙方负责采购,保管,安装,保修。 2、按 省 定额, 清单和公司资质取费下浮 %,工程结束后进行结算。 五、付款方式: 1、工程进度完成至地面一层封顶,甲方按照已完成合格工程量的 %支付一次工程款。 2、结算支付,工程竣工后乙方向甲方报送结算工程量,经甲乙双方核对并审定工程量后,在 年 月 日内甲方向乙方支付至总造价的 %,其余 %作为质保金。 3、乙方工人工资发放按铜仁市有关规定由甲方监督执行,乙方每月将实际应发放的工人工资表提交给甲方,甲方监督乙方工人工资的发放情况。 4、甲方支付给乙方的工程款中,已经包括乙方所属人员的管理费、工资、工具费、福利费、差旅费、教育、养老保险、医疗保险、劳务保险以及乙方工作中所发生的其他费用。乙方所属人员及设备发生安全事故及费用自行负责,甲方不承担任何责任。 六、甲方责任和义务: 1、对乙方提供施工图及创造施工条件和工作面。 2、对乙方进行规程,质量标准,安全,文明施工等内容交底。 3、负责对乙方的施工质量,进度,安全和文明施工进行监督,检查和验收。 4、按合同相关条款规定向乙方支付具备条件的承包费用。 5、出于甲方或因设计变更原因,要求乙方对以完成的工程进行返工重做的,(若单次变更成本在500元内的不予调整和补偿,超过500元的,经甲方现场负责人和施工员共同确认签字后,由甲方承担乙方因返工引起发实际损失费用)。 6、甲方原因引起的工期延误或开工时间推迟,乙方相应工期顺延。 7、开工后若因甲方原因连续停工七个工作日且当月连续停工超过2次,甲方应补偿乙方工人生活,交通,误工损失。 8、甲方预计现阶段正常施工40工作日后乙方进场,若遇下雨天气及不可抗力相应时间顺延。 八、乙方责任和义务: 1、本合同签订后应该及时与所属成员签订由项目部统一印发的用工合同和安全生产责任书,交甲方备案。 2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理相关规定。 3、必须执行对所有操作人员上岗规程,特殊人员必须持证上岗,设立质量,安全,综合治理管理人员,做好当日施工日志记录。 4、乙方必须教育施工人员遵纪守法,凡发生的酗酒聚众闹事,行凶斗殴,偷窃或其他违法乱纪,扰乱治安的交由公安机关处理。 5、做好每天施工现场清理工作,确保施工现场文明,整洁和区域的卫生。 6、因酒后上岗,打架,斗殴造成的伤害事故由乙方全额承担责任。 7、乙方必须按甲方或施工总承包方工期及质量要求配合施工,若无故造成工期拖延,承担相应损失。 九、违约责任: 有下列情况出现均属乙方违约: 1、乙方多次不能如期完成施工任务而影响总体进度的; 2、乙方未能在甲方规定时间内完成整改内容,并经再次催促无效的; 3、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三方的; 4、乙方聚众闹事,哄抬工价,缠索工资扰乱甲方正常工作秩序的; 5、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足,影响工程进度,经催促无效的。 违约的处理方法:对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行经济罚款,损失赔偿,终止合同等处罚。此事发生的民工工资结算由乙方自行负责。项目部对本工种结算方式:以合同终止之日起,乙方已完成的工作量,经甲方现场核定后以 %进行结算。并扣除乙方因此承担的相应费用。终止合同后,乙方所交的履约保证金甲方有权不退还,作为对甲方损失的补偿。 十、建筑工程水电安装合同一式五份,甲乙双方各执一份,报送甲方公司贰份,双方签字后生效,至工程结束,款项结清自动失效。 甲方(盖章): 乙方负责人(签字): 甲方代表: 乙方负责人身份证号码: 电话: 电话: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 签订地点: 签订地点:
77浏览
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    157****2299
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    139****8090
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    182****8924
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应