律图审稿专业委员会3轮严审

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

2.4k浏览 帮助23人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-05-11
在建筑工程合同履行过程中,出现拖延支付建筑工程价款情况的主要原因包括:
发包方未能按照预先设定的标准和时间节点提供充足的原材料、专业设备以及相关资讯;
发包方擅自改变施工计划,导致实际所需参考资料信息存在不准确性等;
亦或是因发包方未能按照双方约定的条款按时足额支付相应款项等等。
针对此类情况,相应的索赔依据可参照已公布的《中华人民共和国民法典》中的第八百零三条及第八百零五条等相关法律法规
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
咨询助手提示您
全文475字,阅读时间约2分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解答? 125483人选择咨询律师
3477位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
一键咨询
  • 175****6381用户2分钟前提交了咨询
    146****1433用户1分钟前提交了咨询
    158****7116用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    152****0730用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    176****4368用户4分钟前提交了咨询
    142****7713用户4分钟前提交了咨询
  • 151****7484用户3分钟前提交了咨询
    143****5206用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    165****6133用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    161****2758用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    147****1674用户1分钟前提交了咨询
    173****4060用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    142****1873用户2分钟前提交了咨询
    141****8052用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    136****6111用户4分钟前提交了咨询
    156****7077用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    138****1574用户3分钟前提交了咨询
    130****2310用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    140****5548用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    178****1460用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    176****0114用户3分钟前提交了咨询
    135****4707用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    154****2442用户4分钟前提交了咨询
    152****4262用户3分钟前提交了咨询
    153****0333用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    131****1042用户1分钟前提交了咨询
    137****4175用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    176****5268用户3分钟前提交了咨询
    144****7847用户4分钟前提交了咨询
    131****8371用户1分钟前提交了咨询
    171****4570用户2分钟前提交了咨询
    167****0530用户3分钟前提交了咨询
    146****1854用户4分钟前提交了咨询
    157****7713用户1分钟前提交了咨询
    133****7665用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    165****3755用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    170****0021用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    141****5466用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    141****5111用户3分钟前提交了咨询
    176****0734用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    154****8851用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    143****3322用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    150****7010用户3分钟前提交了咨询
    175****3457用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    134****8102用户1分钟前提交了咨询
    152****2050用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    155****4453用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    161****5334用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    177****1335用户3分钟前提交了咨询
    137****0351用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州134****8866用户3分钟前已获取解答
无锡181****4440用户1分钟前已获取解答
宿迁152****4102用户3分钟前已获取解答
监护权撤销的原因及其法律价值是什么?
监护权撤销的原因及其法律价值是:实施严重损害被监护人身心健康的行为;怠于履行监护职责,或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人,导致被监护人处于危困状态;实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
二环公路延伸殃及村民 补偿不合理依法抗争
行政机关在履行征地实施行为,以及作出约束行政相对人权利义务的法律文书时,应当取得法律的明确授权,基于“法无授权即禁止”的基本原则,三被告在涉案土地未依法征收的前提下,为了达到逼迫原告等村民搬迁的目的,草率作出通知于法无据。属典型的滥用职权行为和超越职权行为,并且应当为此承担违法行政所带来的违法后果。
10w+浏览
征地拆迁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
因疫情原因房贷可以延期么?
因疫情原因房贷是可以延期的,但需要当事人向银行说明原因,并提交相关证据,在有证据证明的情况下才可以获得银行的许可,如果非疫情原因是不可以申请延期还款的,具体情况结合实际而定。
10w+浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
因疫情延迟交房最多延迟多久
受疫情影响,工地延迟复工,房地产项目肯定会受到一定程度的影响,工地无法正常施工,就无法按约定时间交房。之后,多地政府出台政策,强调不能如期交付的项目可以顺延。比如无锡出台新政,提出项目可以顺延,各建设单位不能赶进度。像北京一项目宣布延期一个月交付。
10w+浏览
房产纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5920 位律师在线,高效解决问题
信用卡因为疫情延期还款延迟吗
在疫情期间偿还信用卡有困难的话可以申请延迟还款日,可是发卡机构到底能延长到什么时候就不确定了,收入有困难的群体,一定要在还款日到期之前就提出申请。参与疫情防控的一线工作人员没有来得及及时偿还信用卡的,向银行说清楚情况后不影响个人征信。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    139****2363
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    158****8341
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    185****4847
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应