广东省商品房买卖-律图

[律师回复] 合同编号：_________ 　　出卖人：_________ 　　住所：_________ 　　邮编：_________ 　　营业执照号码：_________ 　　资格证书号码：_________ 　　法定代表人：_________ 　　联系电话：_________ 　　委托代理人：_________ 　　联系电话：_________ 　　买受人：_________ 　　国籍：_________ 　　性别：_________ 　　出生年月日：_________ 　　住所（址）_________ 　　邮编：_________ 　　证件名称：_________ 　　号码：_________ 　　联系电话：_________ 　　委托/法定代理人：_________ 　　住所（址）_________ 　　联系电话：_________ 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：　　第一条项目建设依据　　 1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。　　 2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。　　 3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________. 　　第二条商品房情况　　该商品房销售许可证号：_________. 　　商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。　　设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。　　建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。　　商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。　　第三条计价方式与价款　　出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：　　 1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。　　 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。　　 3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。　　 4、_________. 　　第四条付款方式及期限　　买受人采取下列第_________种方式付款。　　 1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小写：_________万元）　　 2、分期付款。　　（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元）　　（2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元）　　（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________%；_________币_________元。（小写：_________元）　　 3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。　　 4、其他方式_________. 　　第五条房产交付　　 1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。　　 2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________. 　　 3、上述相关证明包括：_________. 　　第六条产权转移登记及其他相关设施登记　　 1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。　　 2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。　　 3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。　　第七条出卖人逾期交付商品房的处理　　除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究出卖人违约责任：　　 1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。　　 2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。　　 3、_________. 　　第八条买受人逾期付款的处理　　买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_________日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：　　 1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。　　 2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。　　 3、_________. 　　第九条面积确认及面积差异处理。　　（一）根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________（建筑面积/套内建筑面积）（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。　　（二）当事人选择按套计价的，不适用本条约定。　　（三）合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。　　（四）商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_________种方式进行处理：　　 1、双方自行约定：_________. 　　 2、双方同意按以下原则处理：　　（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；　　（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。　　（五）买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_________利率付给利息。　　（六）买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。　　产权登记面积-合同约定面积　　面积误差比=——×100% 　　合同约定面积　　（七）因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。　　第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺　　出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。　　第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理：　　 1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。　　 2、_________ 　　 3、_________ 　　第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺　　本项目物业管理用房为_________㎡，位于_________幢_________单元_________房号_________，轴线范围_________. 　　出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：　　 1、于_________年_________月_________日前通水；　　 2、于_________年_________月_________日前通电；　　 3、于_________年_________月_________日前通气；　　 4、_________；　　 5、_________. 　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：　　 1、_________ 　　 2、_________ 　　第十三条风险责任的转移　　该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。　　第十四条保修责任　　自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：　　 1、墙面，保修_________月；　　 2、地面，保修_________月；　　 3、顶棚，保修_________月；　　 4、门窗，保修_________月；　　 5、上水，保修_________月；　　 6、下水，保修_________月；　　 7、暖气，保修_________月；　　 8、煤气，保修_________月；　　 9、电路，保修_________月；　　 10、_________，保修_________月。　　保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。　　第十五条质量争议的处理　　买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。　　第十六条双方可以就下列事项约定　　 1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。　　 2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。　　 3、_________. 　　第十七条房屋的用途　　 1、买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。　　 2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。　　第十八条物业管理　　该商品房移交后，买受人承诺遵守小区（楼宇）管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定；在小区（楼宇）管理委员会未选定物业管理机构之前，出卖人指定_________公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。　　第十九条声明及保证　　出卖人：　　 1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。　　 2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。　　 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　　 4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　　买受人：　　 1、买受人有权签署并有能力履行本合同。　　 2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。　　 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　　 4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　　第二十条保密　　买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。　　第二十一条通知　　 1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。　　 2、各方通讯地址如下：_________. 　　 3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。　　第二十二条合同的变更　　本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。　　第二十三条合同的转让　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。　　第二十四条争议的处理　　 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。　　 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；　　（2）依法向人民法院起诉。　　第二十五条不可抗力　　 1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。　　 2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。　　 3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。　　 4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）动乱、罢工，政府行为或法律规定等。　　第二十六条合同的解释　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。　　第二十七条补充与附件　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。　　第二十八条合同的效力　　 1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。　　 2、本协议一式_________份，出卖人、买受人各_________份，具有同等法律效力。　　 3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。　　出卖人（盖章）_________ 　　买受人（盖章）_________ 　　法定代表人（签字）_________ 　　法定代表人（签字）_________ 　　委托代理人（签字）_________ 　　委托代理人（签字）_________ 　　签订地点：_________ 　　签订地点：_________ 　　_________年____月____日　　 _________年____月____日

[律师回复] （合同编号：_______________）　　合同双方当事人：______________________________________________________ 　　出卖人：______________________________________________________________ 　　注册地址：____________________________________________________________ 　　营业执照注册号：______________________________________________________ 　　企业资质证书号：______________________________________________________ 　　法定代表人：________________________________联系电话：________________ 　　邮政编码：____________________________________________________________ 　　委托代理人：________________________________联系地址：________________ 　　身份证号码：__________________________________________________________ 　　邮政编码：__________________________________联系电话：________________ 　　委托代理机构：________________________________________________________ 　　注册地址：____________________________________________________________ 　　营业执照注册号：______________________________________________________ 　　代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：______________________________ 　　法定代表人：________________________________联系电话：________________ 　　邮政编码：____________________________________________________________ 　　买受人：______________________________________________________________ 　　【本人】【法定代表人】姓名：__________________________________________ 　　国籍：________________________________________________________________ 　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【________】号码：________________ 　　联系地址：____________________________________________________________ 　　邮政编码：_________________联系电话：_________________________________ 　　【委托代理人】【】姓名：____________________国籍：____________________ 　　联系地址：____________________________________________________________ 　　邮政编码：____________电话：__________________________________________ 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：　　第一条项目建设依据　　出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为___________________________________________________. 　　该地块土地面积为_________________平方米，规划用途为_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_________________.建设工程规划许可证号为_________________，施工许可证号为__________________________________. 　　第二条商品房销售依据　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_______________，商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________，现售备案号为_____________________________________________. 　　出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地使用权证（或其他有效用地证明文件）建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。　　第三条买受人所购商品房的基本情况　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：　　第_______________【幢】【座】_______________【单元】【层】_______________号房。　　该商品房的用途为_______________，属_______________结构，层高为_______________米，位于所在建筑设计标高±0.000【地上】【地下】第_______________层。建筑层数地上最高_______________层，地下_______________层。　　该商品房阳台为封闭式_______________个，非封闭式_______________个。　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_______________平方米，其中，套内建筑面积_______________平方米，公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米（有关公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二）　　该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。　　第四条计价方式与价款　　出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款：　　 1.按建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　 2.按【套】【间】【位】计算，该商品房总价款为（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　 3.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　 4.___________________________________________________________________________. 　　除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取___________________________________________________________________________ . 　　第五条面积确认及面积差异处理　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。　　当事人选择按【套】【间】【位】计价的，不适用本条约定，双方可在附件六另行约定。　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。　　商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异，双方同意按以下原则处理：　　 1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；　　 2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时，买受人有权退房。　　买受人退房的，出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款（含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息，下同）退还给买受人，并按_______________%利率付给利息。　　买受人不退房的，按以下方式处理：　　产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的，买受人不承担超出3%部分的房价款。　　面积误差比＝（产权登记面积－合同约定面积）/合同约定面积×100% 　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。　　第六条付款方式及期限　　如属预售商品房，买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。　　监管银行：______________________________ 　　监管帐户：______________________________ 　　买受人按下列第_______________种方式按期付款：　　 1.一次性付款_____________________________________________. 　　 2.分期付款：　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。　　 3.其他方式____________________________________________________________. 　　第七条买受人逾期付款的违约责任　　买受人如未按本合同约定的时间付款，按下列第_____________种方式处理：　　 1.按逾期时间，分别处理（不作累加）　　（1）逾期不超过_____________日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；　　（2）逾期超过_____________日后，买受人在出卖人书面催告日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。　　 2.___________________________________________________________________________ . 　　第八条交付条件与期限　　出卖人应当在_______年月_______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：　　 1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；　　 2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；　　 3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；　　 4.________________________________________________________________________________ . 　　如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第_______种方式处理：　　 1.买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；　　 2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（______________币）______________元违约金。　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：　　 1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_______日内书面告知买受人的；　　 2._________________________________________________________________________. 　　第九条出卖人逾期交房的违约责任　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第_______种方式处理：　　 1.按逾期时间，分别处理（不作累加）　　（1）逾期不超过_______日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之_______的违约金，合同继续履行；　　（2）逾期超过_______日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起______________ 　　天内退还全部已付款，并按买受人已付款的%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金。　　 2.__________________________________________________________________________ . 　　第十条规划、设计变更的约定　　下列经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：　　（1）变更该商品房结构形式、户型、空间尺寸及形状、朝向；　　（2）变更小区总体规划设计和基础设施、公共配套设备设施；　　（3）变更房屋节能措施及指标；　　（4）________________________________________________；　　（5）________________________________________________. 　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更不退房。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。　　买受人退房的，出卖人须在买受人书面提出退房要求之日起　　30日内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议；因出卖人原因，造成买受人损失的，出卖人应当给予______________合理补偿。　　第十一条交接　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外的费用，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：______________________________________________________________________________ . 　　第十二条出卖人保证销售的该商品房在向买受人交付时没有出卖人设定的抵押权、产权纠纷和其他债权债务纠纷。因出卖人原因造成该商品房不能按时办理本合同登记备案、按揭贷款、预告登记、产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。　　第十三条出卖人关于室内分隔、装饰、设备标准、节能措施及指标承诺的违约责任　　出卖人交付使用的商品房的室内分隔、装饰、设备标准、节能措施及指标应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____________种方式处理：　　 1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备、节能设施差价。　　 2._______________________________________________________________________ . 　　第十四条关于产权登记的约定　　出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第_______项处理：　　 1.买受人退房，出卖人在买受人书面提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人，并按_______%利率付给利息，同时按已付款的____________%赔偿买受人损失。　　 2.买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的____________%向买受人支付违约金。　　经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。　　第十五条保修责任　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。　　买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者住户不当使用造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。　　第十六条除附件二所列本幢计入分摊面积的公共部位外，以下其他公共部位和小区内公共场所的所有权属全体业主：　　____________________________________________________________________________ .法律、法规另有规定的除外。　　第十七条买受人购买的该商品房仅作______________用途使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构、建筑屋顶、外墙、外窗（含天窗）的隔热、保温结构和用途。买受人擅自改变的，相应法律后果由买受人承担。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房关联的公共部位和设施，并承担相应义务。　　出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。　　第十八条前期物业服务约定　　本商品房项目由出卖人依法以【招标】【协议】方式选聘　　___________________________________公司提供前期物业服务，服务内容及质量标准等见合同附件四。　　专项维修资金由买受人按有关规定缴交，计人民币_______拾____________万____________千____________百____________拾____________元整，于____________年____________月____________日前缴交到房地产行政主管部门委托的商业银行监管账户上。　　监管银行：_______________________________________________________________ 　　监管帐户：_______________________________________________________________ 　　第十九条买受人已详细阅读并理解本合同附件四有关前期物业服务合同和附件五临时管理规约的全部内容，买受人同意由出卖人依法选聘的物业服务企业按期提供前期物业服务，同意按本合同附件四前期物业服务合同约定的价格和方式交纳物业服务费用，并同意遵守临时管理规约。　　第二十条文书送达　　本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。　　第二十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可请求当地消费者委员会调解处理，或者向当地工商行政管理部门申诉。协商不成的，按下述第_______种方式解决：　　 1.提交_______仲裁委员会仲裁；　　 2.依法向人民法院起诉。　　第二十二条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。　　双方同意以下有关广告、宣传资料作为本合同附件__________________：_________________________________________________________________________. 　　第二十三条本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。　　第二十四条本合同连同附件共_______页，一式份，具有同等法律效力。合同持有情况如下：　　出卖人份（其中房屋权属登记机构办理预售合同登记备案时存档壹份），买受人____________份（原件不少于一份），―_____________―_____________________份。　　第二十五条本合同自双方签订之日起生效。本合同签订之日起____________日内，由【买受人】【出卖人】向房屋权属登记机构____________________________________申请预告登记。　　第二十六条商品房预售的，自本合同生效之日起30日内，由出卖人向_________________________办理合同登记备案。　　出卖人（签章）______________ 买受人（签章）______________ 　　【法定代表人】：______________ 【法定代表人】：______________ 　　【委托代理人】：______________ 【委托代理人】：______________ 　　______________________（签章） ______________________（签章）　　__________年_______月_______日 __________年_______月_______日　　签于__________________________ 签于__________________________ 　　附件一：房屋分层平面图　　附件二：公共部位共有分摊建筑面积构成说明　　附件三：建筑节能措施、指标和室内分隔、装饰装修、设备标准　　 1.房屋节能措施、围护结构保温隔热性能指标　　屋顶：采取___________________________节能措施，　　传热系数：__________________________/（㎡？）；　　外墙：采取___________________________节能措施，　　传热系数：__________________________/（㎡？）；　　外窗（含天窗）采取_________________节能措施，　　传热系数：__________________________/（㎡？）；　　遮阳系数sc：___________________________________ 　　气密性：________3/（？）且________3/（㎡？）　　 2.外墙：　　 3.内墙：　　 4.室内分隔部位：　　 5.顶棚：　　 6.楼（地）面：　　 7.门窗：　　 8.厨房：　　 9.卫生间：　　 10.阳台：　　1 1.电话：　　1 2.有线电视：　　1 3.互联网络：　　1 4.电梯：　　1 5.楼梯：　　1 6.其他：　　附件四：前期物业服务合同　　附件五：临时管理规约　　附件六：合同补充协议