律图审稿专业委员会3轮严审

中高考停工可以进行工期索赔吗

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-07-18
719浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
中高考期间施工停工,施工方能不能进行工期索赔,得看具体情况。
要是合同里明确说了,中高考期间停工可以索赔,那施工方按合同来就行,因为合同是有法律效力的。
要是合同没提这事儿,就得看是否构成不可抗力或情势变更。中高考每年时间固定,一般不算不可抗力。但要是当地政府发了强制停工通知,就可能构成情势变更。情势变更指合同签了之后,基础条件发生重大变化,继续履行合同对一方明显不公平。这种情况下,受影响的施工方可以先和对方重新协商,要是在合理时间内协商不成,就可以找法院或仲裁机构变更或解除合同。
还有,如果施工方早就知道中高考会停工,却没在合同里约定这事儿,恐怕很难拿到工期索赔。所以,施工方签合同时,要多考虑这些可能影响工期的因素,预防之后出现麻烦。要是对相关法律问题还有不清楚的,建议找专业人士精确咨询。

案情回顾:

小许的施工团队承接了一项工程。在施工期间恰逢中高考,当地政府发布强制性停工通知。小许认为应进行工期索赔,而工程发包方却不同意。双方产生争议,小许称合同未对中高考停工索赔作约定,且政府通知属意外情况;发包方则认为中高考每年固定时间举行,施工方应事先考虑,不应索赔。

案情分析:

1、若合同中有中高考期间停工可索赔的明确约定,那么小许有权依据合同进行工期索赔,因为合同具有法律效力,双方应按条款执行。
2、若合同未作约定,中高考本身通常不属不可抗力,但政府发布强制性停工通知可能构成情势变更。在此情况下,小许可与发包方重新协商;合理期限内协商不成,可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。
3、若小许事先知晓中高考停工情况却未在合同中明确约定,那么他可能难以获得工期索赔。施工方本应在签订合同时充分考虑此类因素。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
南京177****3120用户3分钟前已获取解答
扬州177****8945用户1分钟前已获取解答
盐城178****9997用户4分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125668人选择咨询律师
3917位律师在线平均3分钟响应99%好评
中高考停工可以进行工期索赔吗
一键咨询
  • 淮安用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    134****6868用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    136****7687用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    134****0017用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****2738用户2分钟前提交了咨询
    175****3376用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    174****6551用户3分钟前提交了咨询
    157****7034用户1分钟前提交了咨询
  • 138****0755用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    134****2171用户1分钟前提交了咨询
    138****3683用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    172****5446用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    164****2483用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    171****5725用户1分钟前提交了咨询
    150****5434用户3分钟前提交了咨询
    146****2373用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    177****8488用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    172****8862用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    160****4648用户4分钟前提交了咨询
    178****4205用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    158****2815用户4分钟前提交了咨询
    145****3201用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    178****2073用户2分钟前提交了咨询
    130****2331用户1分钟前提交了咨询
    157****0822用户3分钟前提交了咨询
    170****8838用户4分钟前提交了咨询
    144****7587用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    173****3627用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    141****4654用户2分钟前提交了咨询
    146****5763用户3分钟前提交了咨询
    146****8835用户3分钟前提交了咨询
    176****6822用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    168****5052用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    170****1885用户1分钟前提交了咨询
    134****0383用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    147****3347用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    164****3816用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    131****2623用户4分钟前提交了咨询
    162****3438用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    132****2831用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    174****0556用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    162****5744用户1分钟前提交了咨询
    131****2052用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    157****8273用户4分钟前提交了咨询
    140****3355用户3分钟前提交了咨询
    143****2540用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    134****1247用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    165****6838用户3分钟前提交了咨询
    166****0102用户2分钟前提交了咨询
    158****7876用户4分钟前提交了咨询
    137****5284用户2分钟前提交了咨询
盐城156****6697用户1分钟前已获取解答
常州188****4016用户3分钟前已获取解答
宿迁135****6298用户1分钟前已获取解答
被抄袭了之后应该如何去维权
被抄袭后维权,首先要收集证据,如抄袭作品、原作品、创作过程资料等,以证明自己是原作者及对方抄袭事实。然后可先与抄袭者沟通协商解决;若协商无果,可向相关平台投诉,或向版权行政管理部门举报,也可直接向人民法院提起诉讼来维护自身权益。
10w+浏览
企业不能辞退孕妇吗
9.4w浏览2026-06-09
跨境侵权审核流程需要多长时间
跨境侵权审核流程所需时间并不固定,受侵权类型、证据复杂程度、平台审核机制等因素影响。简单侵权案件,可能数天完成审核;而复杂案件,涉及大量证据核实与调查时,审核时间可能长达数月。
10w+浏览
法院起诉前需要离职吗
10w+浏览2026-06-09
女儿没嫁妆,能否把它要回来
能否把没给的嫁妆要回来需视情况而定。若嫁妆是父母赠与女儿的意思表示,未给则一般是父母享有任意撤销权可不给;若有相关约定,需按约定处理;若涉及附条件赠与,条件未成就也可能影响是否能要回。
10w+浏览
员工被开除索赔流程究竟是什么
9.9w浏览2026-06-09
当外国人说转钱到我账户要怎么办
若外国人说转钱到自己账户,首先要谨慎核实对方身份及转钱原因,确认是否存在诈骗风险。若涉及跨境资金转账,需了解相关外汇管理规定和银行要求,避免因违规操作带来法律风险。若对情况存疑,可咨询银行或相关机构。
10w+浏览
当工会起诉自己该用什么办法
10w+浏览2026-06-09
阳台没有下水管该怎么处理
阳台没有下水管可按情况处理。新房装修阶段,可与开发商或物业沟通,在符合规范和标准下让专业人员改造添加。已入住且改造涉及公共区域,需征得物业和相邻业主同意,私自改造可能违法;仅涉及自家内部区域,找有资质装修公司施工。若因此导致不便或房屋价值受损,可与开发商协商赔偿,协商不成可诉讼解决。
10w+浏览
要怎样算出工厂职工违约金赔偿数额
10w+浏览2026-06-09
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城188****9547用户1分钟前已提交咨询
宿迁177****6412用户4分钟前已获取解答
徐州180****3367用户3分钟前已提交咨询
苏州152****3970用户2分钟前已获取解答
扬州135****1310用户1分钟前已提交咨询
连云港156****1873用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换