律图审稿专业委员会3轮严审

施工遇不可抗力，损失承担该怎么划分

#施工合同纠纷最新修订 | 2026-09-24

409浏览

擅长领域：建设工程纠纷律所：陕西泽诚律师事务所

服务城市：西安电话：15991606273

律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！

展开

律师解析: 施工中遇到不可抗力，损失承担划分依据《中华人民共和国民法典》等相关规定。
工程本身损害、因工程损害造成第三方人员伤亡和财产损失，以及运到施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。
发包人和承包人的人员伤亡，分别由其所在单位负责并承担相应费用。
承包人的施工机械设备损坏和停工损失，由承包人自己承担。
停工期间，承包人按发包人要求留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用，由发包人承担。
工程所需的清理、修复费用，也由发包人承担。
因不可抗力导致工期延误，工期会相应顺延。承包人能向发包人主张工期顺延，一般不用承担工期延误的违约责任。不过，承包人要及时通知发包人，并且在合理期限内提供证明。
双方要遵循公平原则，合理分担不可抗力造成的损失。要是就损失承担产生争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

案情回顾:

小何作为发包人将工程发包给小许承包方施工。施工期间遭遇不可抗力，工程本身受损，第三方人员有伤亡和财产损失，运至场地的材料和待安装设备也受损。同时，小许的施工机械设备损坏且停工，小许还安排了必要管理人员及保卫人员留在场地。双方就损失承担产生争议，小许认为工程相关损失都应由小何承担，小何则觉得小许应承担部分损失。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人小何承担。
2、小何、小许人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用，小许的施工机械设备损坏及停工损失由小许承担。
3、停工期间小许应小何要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由小何承担，工程所需清理、修复费用也由小何承担。
4、因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延，小许可向小何主张工期顺延且一般无需承担违约责任，但小许需及时通知小何并在合理期限内提供证明。双方若协商不成，可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

施工合同纠纷

投诉/举报

免责声明：以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权，请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。