工程停工费用多久可以索赔？
最新修订 | 2024-12-26
7.3k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。
一、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
二、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
三、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
- 法律依据
-
《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
0
转包分包纠纷案件·推荐文章
-
工程停工费用索赔多久可以索赔工程停工，如果合同对索赔期限有约定则按照约定，没有约定按法律规定。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。
-
工程停工费用可以进行索赔吗工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。
-
工程索赔费用含税么工程索赔费用一般不含税，除工程内容的变更或增加，承包人可以列人相应增加的规费与税金，其他情况一般不能索赔。法律规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
-
工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
工程款纠纷
-
工程停工费用多久能够索赔在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于工程停工费用多久能够索赔,建筑工程索赔的项目的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
工程款纠纷
-
工程停工费用多久可以索赔很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
工程款纠纷
问题没解答? 125429人选择咨询律师
工程停工费用多久可以索赔？
一键咨询
工程停工费用多久可以索赔
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷交通肇事致人昏迷的责任认定书多久下来
[律师回复] 通常来讲，要是交通肇事把人撞昏迷，那责任认定书一般得在 10 天内给弄出来。要是其中还需要检验、鉴定啥的，那时间就得往后延 60 天，并且得在检验、鉴定结论确定的那一天起的 5 天内，交警部门得把责任认定书给送到当事人手里。不过，在一些比较复杂、重大的案子里，经过上一级公安机关交通管理部门批准，这个时间可能就会适当地延长一些。具体能延长多久，那得看实际的情况。要是出现了特殊的情况，导致没办法按时把责任认定书给出具出来，交警部门就会给当事人说明原因。所以，当事人可得有点耐心，要是超过了规定的时间还没收到责任认定书，就可以去相关部门咨询或者投诉。
4.9w浏览
快速解决“交通事故”问题
事故认定书出来以后多久提车有效
[律师回复] 法律分析：
事故认定书出具后，一般 5 个工作日内交警通知提车，若需检验鉴定则 5 日内通知领取车辆等物品。但遇刑事案件等特殊情况车辆被扣押时，提车时间会延长，要依具体情形确定有效提车时间，且以交警部门通知为准。例如，普通事故可能按常规时间办理提车手续，而涉及刑事案件的车辆，需等刑事案件处理完毕等相关程序完成后才能提车。
提醒：
在处理事故车辆提车事宜时，要关注交警部门的通知，明确提车时间及相关条件。不同情况提车流程可能不同，若对提车时间有疑问或特殊情况，建议及时咨询交警部门或专业律师。
事故认定书出具后，一般 5 个工作日内交警通知提车，若需检验鉴定则 5 日内通知领取车辆等物品。但遇刑事案件等特殊情况车辆被扣押时，提车时间会延长，要依具体情形确定有效提车时间，且以交警部门通知为准。例如，普通事故可能按常规时间办理提车手续，而涉及刑事案件的车辆，需等刑事案件处理完毕等相关程序完成后才能提车。
提醒：
在处理事故车辆提车事宜时，要关注交警部门的通知，明确提车时间及相关条件。不同情况提车流程可能不同，若对提车时间有疑问或特殊情况，建议及时咨询交警部门或专业律师。
4.8w浏览
判六个月缓刑多久可以减刑
[律师回复] 1. 缓刑期间需遵守相关规定，若无特别情况，缓刑考验期结束，原判刑罚不再执行。
2. 减刑有条件，要遵守监规、接受教育改造，有悔改或立功表现等。缓刑考验期过一半，根据表现考虑减刑，具体减刑时间和幅度由执行机关结合实际决定。
3. 不同地区和案件情况可能不同，减刑程序须依法进行，有具体案件可咨询当地司法机关或律师。
2. 减刑有条件，要遵守监规、接受教育改造，有悔改或立功表现等。缓刑考验期过一半，根据表现考虑减刑，具体减刑时间和幅度由执行机关结合实际决定。
3. 不同地区和案件情况可能不同，减刑程序须依法进行，有具体案件可咨询当地司法机关或律师。
4w浏览
工程停工费用多久能够索赔
在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于工程停工费用多久能够索赔,建筑工程索赔的项目的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
建设工程纠纷最高院的刑事裁定书之日起多长时间送达给犯人？
法律程序有何规定时间！
[律师回复] 最高院的刑事裁定书之日起多长时间送达给犯人
4.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷工程停工多久可以提出索赔
在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于工程停工多久可以提出索赔,建筑工程索赔的项目有哪些的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
建设工程纠纷公积金多久可以提取出来？
[律师回复] 提取公积金的条件包括：购买、建造、翻建、大修自住住房的；离休、退休的；完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；出境定居的；偿还购房贷款本息的；房租超出家庭工资收入的规定比例的。提取公积金一般在3个工作日内可以到账
3.2w浏览
快速解决“房产纠纷”问题
帮信罪取保候审后多久结案
[律师回复] 1. 帮信罪取保候审后结案时间不定，较为复杂，一般要经历侦查、审查起诉和审判阶段。
侦查阶段通常2到7个月左右，复杂案件可能延长。
2. 审查起诉阶段一般1到2个月，特殊情况最长可拖至6个月。
审判阶段一般2到3个月，特殊情况会延期。
3. 整体流程快则几个月，慢则一年多甚至更久，与案件复杂程度、司法机关效率等有关。当事人要遵守规定，配合工作。
侦查阶段通常2到7个月左右，复杂案件可能延长。
2. 审查起诉阶段一般1到2个月，特殊情况最长可拖至6个月。
审判阶段一般2到3个月，特殊情况会延期。
3. 整体流程快则几个月，慢则一年多甚至更久，与案件复杂程度、司法机关效率等有关。当事人要遵守规定，配合工作。
3.5w浏览
起诉离婚交了诉讼费还要等多久开庭审理
[律师回复] 法律分析：
起诉离婚交诉讼费后，时间跨度较大，简易程序 3 个月内审结，普通程序 6 个月内审结，特殊情况经批准可延长。具体开庭时间依赖法院通知，可通过诉讼服务平台或联系承办法官了解案件进展。例如，一些复杂的财产分割案件可能会因证据收集等原因导致审理时间延长。
提醒：
起诉离婚过程中要及时关注法院通知，了解案件进展，避免因错过重要环节而影响自身权益。同时，不同案件情况各异，若对时间等有疑问，建议咨询专业律师进一步分析。
起诉离婚交诉讼费后，时间跨度较大，简易程序 3 个月内审结，普通程序 6 个月内审结，特殊情况经批准可延长。具体开庭时间依赖法院通知，可通过诉讼服务平台或联系承办法官了解案件进展。例如，一些复杂的财产分割案件可能会因证据收集等原因导致审理时间延长。
提醒：
起诉离婚过程中要及时关注法院通知，了解案件进展，避免因错过重要环节而影响自身权益。同时，不同案件情况各异，若对时间等有疑问，建议咨询专业律师进一步分析。
3.8w浏览
工程停工多久可以进行索赔
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程停工多久可以进行索赔,建筑工程索赔的项目有哪些问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
建设工程纠纷撤销恶意转移财产之诉多久结案
[律师回复] 1. 撤销恶意转移财产之诉的结案时间不能一概而论，要看具体案件情况，通常在3个月到6个月左右。若案件简单、证据充分，法院可能3个月结案；若复杂、需大量调查取证，可能6个月甚至更久。
2. 诉讼中，双方当事人要积极配合法院审理，及时提供证据材料。法院会依法结合实际审理并判决。
3. 若当事人对判决不满，可在规定时间内上诉。总之，结案时间不确定，需具体分析。
2. 诉讼中，双方当事人要积极配合法院审理，及时提供证据材料。法院会依法结合实际审理并判决。
3. 若当事人对判决不满，可在规定时间内上诉。总之，结案时间不确定，需具体分析。
3.6w浏览
快速解决“诉讼仲裁”问题
法院判下来多久能申请强制执行
[律师回复] 1. 当法院生效裁判文书送达双方当事人后，一方未履行义务，另一方可在判决书规定履行期限结束起两年内申请强制执行。
2. 特殊情况需注意：若判决分期履行，从每次履行期最后一天起算；若一次性履行，从履行期限届满日起算。
3. 申请强制执行要向判决法院提交申请书及相关材料，法院审查，符合条件则立案执行。
4. 要关注履行期限，按时申请，维护自身合法权益。
2. 特殊情况需注意：若判决分期履行，从每次履行期最后一天起算；若一次性履行，从履行期限届满日起算。
3. 申请强制执行要向判决法院提交申请书及相关材料，法院审查，符合条件则立案执行。
4. 要关注履行期限，按时申请，维护自身合法权益。
3.7w浏览
