因发包人造成工程停工怎么索赔?
最新修订 | 2024-02-22
2.3w浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉。
一、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
二、违法发包的情形如下：
（一）建设单位将工程发包给个人的；
（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；
（三）依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；
（四）建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；
（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。
- 法律依据
-
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
0
转包分包纠纷案件·推荐文章
-
因甲方停工造成误工费怎样索赔?1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。
-
因发包人造成工程停工如何索赔？因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉。一、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
-
因发包人造成工程停工怎么索赔？因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉。一、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
-
民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些,发包人的义务都有哪些相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
施工合同纠纷
-
因甲方停工造成误工费怎样索赔？1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
工伤赔偿标准
-
因发包人造成工程停工如何索赔我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着因发包人造成工程停工如何索赔,临时停工损失怎么计算的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
转包分包纠纷
转包分包纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125397人选择咨询律师
因发包人造成工程停工怎么索赔?
一键咨询
因发包人造成工程停工如何索赔
我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着因发包人造成工程停工如何索赔,临时停工损失怎么计算的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷法官好！因父母离婚，儿子有父亲扶养，父亲去世了，爷爷奶奶有探视权吗？
[律师回复] 一般情况下，儿子的爷爷奶奶没有直接的探视权。
但如果儿子的爷爷奶奶在父亲在世时或去世后，对孙子履行了抚养义务、有抚养事实，那么他们可能享有探视权。
但如果儿子的爷爷奶奶在父亲在世时或去世后，对孙子履行了抚养义务、有抚养事实，那么他们可能享有探视权。
4w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
工伤问题，5.20号那天工地干活，受伤了，当时包工头没跟公司报工伤，直到今天，才跟公司说这个问题，公司说当时怎么没报，事后半个月了才讲这个事，公司说现在报工伤报不了
[律师回复] 伤到什么程度？可以把片子报告发给我。
4.7w浏览
因甲方停工造成误工费怎样索赔？
1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
10w+浏览
工伤赔偿同一个项目第二次同一投标人报低价，不知原因流标。改为竞挣性谈判后该投标人高价中标违规吗
[律师回复] 你好 具体需要了解案情
3.2w浏览
快速解决“建设工程纠纷”问题
请问一下，四年前和前男友谈恋爱期间，怀孕了，因为身体问题，去做了人流，还是在他同意的情况下，现在要赔偿，这个我需要赔偿吗
[律师回复] 如果有后遗症，可以协商赔偿，如果协商 不了，就只通过法律程序处理
3.4w浏览
民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些,发包人的义务都有哪些相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷因集团公司内部调动原子公司要先提交离职申请，新子公司才能面试。原子公司离职申请离职日期为2月底，一直没批准，一直在上班。同时新子公司流程走完薪资下来不是很满意，想留任原子公司。但原子公司又在6月初批了之前提交的离职申请，咨询一下此离职申请是否无效，视为继续履行劳动合同。我可不可以继续留下工作？公司不能强制我离职，强制我办理离职手续是否要赔偿N+1？
[律师回复] 您好，正在查看您的问题，请稍等！
5w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔?
建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
10w+浏览
建设工程纠纷
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔,工期顺延如何认定的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
