
多年前,付红亮律师意识到建设工程领域法律事务的复杂性和重要性,决定从综合法律服务向建设工程纠纷领域转型。他开始深入研究建设工程相关的法律法规、行业规范和交易惯例,不断积累该领域的专业知识和实践经验。这一转型让他形成了以精准举证、严密论证、明确责任边界为核心的执业理念,注重从案件的各个细节入手,为当事人制定有效的维权方案。
在一次大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷中,付红亮律师接受了原告某建筑施工企业的委托,代理一审、二审诉讼。原告与被告某房地产公司签订了住宅项目施工合同,原告完成了全部施工内容,工程也已竣工验收合格并交付业主入住,但被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告则随即提起巨额反诉。被告反诉主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
付红亮律师接受委托后,全面梳理案件。对于质量反诉,他提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;针对工期反诉,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;在未完工程反诉方面,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告的反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。事后,施工企业表示,付红亮律师精准的举证和严密的论证为他们解决了大难题,让他们能够顺利主张工程款,对他的专业能力十分认可。付红亮律师通过这次案件,再次展现了他在建设工程纠纷领域的专业价值,为施工企业的合法权益提供了有力保障。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换