付红亮律师处理大型住宅工程款纠纷:为施工方击破开发商反诉

最新修订 | 2026-06-19
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 一次大型住宅工程款纠纷中,施工方因开发商长期拖欠工程款提起本诉,开发商则提起巨额反诉。付红亮律师接受施工方委托参与诉讼,通过提交各类证据精准击破反诉。最终一审、二审均驳回开发商反诉,为施工方扫清维权障碍。
付红亮律师处理大型住宅工程款纠纷:为施工方击破开发商反诉

面对法律争议纠纷,浮现:施工方遭遇开发商反诉

某大型住宅项目,原告建筑施工企业与被告房地产公司签订住宅项目施工合同,施工方按约定完成了多栋住宅楼、车库及配套工程的全部施工内容,工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,被告却长期拖欠几千万元工程款,施工方无奈提起本诉请求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等问题,请求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。

全面梳理:律师精准应对反诉

付红亮律师接受施工方委托后,开始全面梳理法律事务。针对开发商的各项反诉主张,他采取了不同的应对策略。在质量抗辩方面,付红亮提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,以此证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,开发商的质量主张毫无依据,且维修费用是开发商从行改造所致,与施工质量无关;工期抗辩上,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误是开发商的责任,原告并无逾期;对于未完工程抗辩,付红亮提交施工图纸、签证单、验收记录,表明原告已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目;扣款抗辩中,他主张罚款、水电费、检测费既无合同依据,又无原告确认,是开发商的单方行为,不应扣除。

关键动作:传递专业理念

在庭审过程中,付红亮律师将“法律让交易更安全,法律让生活更美好”这句话写在了从己的庭审笔记旁。他深知,只有通过精准的法律适用和严谨的证据链条,才能保障施工方的合法权益,让交易回归到安全、公平的轨道上,也让各方的生活由于法律的公正而更加美好。他在整理证据材料时,每一份证据都仔细核对,确保能够有力地支撑从己的观点,用实际行动诠释着从己的执业理念。

胜诉结果:反诉全灭维权成功

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面不予支持被告的反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,开发商的反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为后续工程款的主张奠定了坚实基础。此法律事务明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,有力地保护了施工企业的合法权益,对同类建工反诉争议具有重要的司法参考价值。

后续影响:彰显律师担当

法律事务结束后,付红亮律师在法律事务记录本上写下:“法律服务的能力内核就是知识库+方法论,其中方法论就是核心竞争力。”他始终践行着从己的理念,不仅在这起法律事务中展现出了卓越的专业能力,还积极投身公益法律服务,先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,向社会公众普及法律知识,提升民众法律意识,践行着律师的社会责任。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6768位律师在线平均3分钟响应99%好评
付红亮律师处理大型住宅工程款纠纷:为施工方击破开发商反诉
一键咨询
  • 177****5630用户1分钟前提交了咨询
    178****6318用户4分钟前提交了咨询
    163****4812用户3分钟前提交了咨询
    156****4172用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    143****2158用户4分钟前提交了咨询
    168****4055用户4分钟前提交了咨询
    158****4064用户3分钟前提交了咨询
    148****0243用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    168****6812用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
  • 156****0725用户3分钟前提交了咨询
    137****8731用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    167****8644用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    154****7622用户1分钟前提交了咨询
    175****7664用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    157****2564用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 付红亮律师处理大型住宅工程款纠纷:为施工方击破开发商反诉
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州156****5381用户3分钟前已提交咨询
南京134****7351用户4分钟前已获取解答
徐州188****8758用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换