昆明律师,全额支持工程款及利息

最新修订 | 2026-07-13
浏览10w+
云南匠诚律师事务所
云南匠诚律师事务所
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:681人
擅长领域:婚姻家庭 律所:云南匠诚律师事务所
执业证号:31530000MD0225100F 电话:15368087653
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有政治职务,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;匠诚律师团队18位律师均毕业于985、211.如北京大学、西南政法大学,云南大学等国内著名法学院校。每一位律师都具有扎实的理论功底和长期的法律实践经验。
展开
专家导读 在工程款纠纷案件中,被告以诉讼时效已过为由上诉,并要求原告开具发票、赔偿未开票损失及主张工期延误违约金。云南匠诚律师事务所的团队精准梳理诉讼时效、工期顺延两大争议焦点,抓住对方在询证函中确认欠款构成同意履行债务的关键事实阻断时效抗辩,结合司法解释与竣工验收行为论证工期顺延。张云顺、杨艳、阿贵忠等资深合伙人凭借丰富经验助力案件。最终二审全面维持原判,全额支持工程款及利息。
昆明律师,全额支持工程款及利息

云南匠诚律师事务所是经云南省司法厅核准设立的合伙制律师事务所,位于昆明北市区核心商业地段,地理位置优越,交通便利。律所采用“合伙人牵头+主办律师+辅办律师+法务助理”的团队化办案模式,由张云顺、杨艳、阿贵忠3名资深合伙人领衔,合伙人均拥有近20年执业经验,分别深耕公司经营、合同纠纷劳动工伤领域,均毕业于知名法学院校,理论扎实、实战经验丰富,累计主办案件均超100+件。在昆明本地执业期间,他们凭借专业的服务和出色的办案能力,为众多客户解决了法律难题。

工程款纠纷案件的挑战与应对

2019年4月,云x某建设公x(发包方)与某工程xx(承包方)签订《建设工程xx合同》,将粤商x厦中水x理站及雨水x集系统工程交由被上诉人施工,合同约定固定总价包干520000元,工期30日历天,并对付款节点、质保金、工期延误责任等作出明确约定。合同履行过程中,被上诉人依约进场施工,工程于2019年XX月XX日经双方共同验收合格,2020年4月节水设施经行政主管部门竣工验收,质保期于2021年4月届满。上诉人已支付工程款400000元,尚欠120000元(含质保金26000元)未付。

后被上诉人诉至法院要求支付剩余工程款及利息;上诉人提起反诉,要求被上诉人开具发票、赔偿未开票损失,并以工期延误为由主张违约金52000元,同时在二审中以诉讼时效已过、工程款支付时间约定不明、一审事实认定错误等为由上诉,请求改判驳回被上诉人全部本诉请求、支持其全部反诉请求。被上诉人委托云南匠诚律师事务所代理本案二审,张云顺、杨艳、阿贵忠等律师带领团队围绕诉讼时效、结算认定、工期顺延、竣工验收效力等核心争议焦点展开抗辩。

精准把握关键事实,阻断时效抗辩

在本案中,诉讼时效是一个关键的争议点。上诉人在诉讼时效届满后在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,这一行为成为了案件的突破口。云南匠诚律师事务所的团队精准抓住这一“同意履行”关键事实,根据法律规定,当事人一方同意履行债务的,不能再以诉讼时效届满为由进行抗辩。张云顺等律师凭借其丰富的合同、民商诉讼经验,以及对企业法律风险管理的熟悉,在大量的案件处理中积累了对诉讼时效等关键问题的敏锐洞察力,成功阻断了上诉人的时效抗辩,为工程款胜诉奠定了基础。

结合法律与事实,驳回高额违约金反诉

除了诉讼时效,工期顺延问题也是本案的重要争议焦点。上诉人与监理、设计等共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,云南匠诚律师事务所的团队从竣工验收行为的法律意义切入,结合相关司法解释进行论证。杨艳律师擅长就特定法律问题和复杂案件提供专门和深入的法律分析,她带领团队深入研究案件事实和法律规定,指出发包方以实际行为认可了工期顺延,被上诉人无需承担工期延误违约责任。最终法院采纳了这一观点,成功驳回了上诉人高额违约金反诉请求。

全面维护施工方合法权益,提供典型办案思路

云南匠诚律师事务所的团队不仅厘清了诉讼时效和工期顺延问题,还对建设工程固定总价、结算节点、质保金计算等复杂争议进行了全面梳理。阿贵忠律师在企业人力资源管理和劳动用工管理方面有丰富的实践经验,在处理本案时也发挥了其对合同业务的专业能力,与团队成员共同努力,全面维护了施工方的合法权益。最终二审法院驳回上诉,维持原判,被上诉人应得工程款120000元及相应利息全部得到支持,上诉人关于工期违约金、诉讼时效抗辩等主张均未获采纳。

这起案件为同类建设工程欠款案件,尤其是时效抗辩、工期索赔、竣工验收法律效果认定等提供了典型办案思路。云南匠诚律师事务所累计办结民商事案件1000+件,胜诉率92%、执行回款率88%,疑难复杂案件翻盘率达85%,远超本地行业平均水平。在处理类似案件时,他们始终秉持“匠心做事、诚信为人,为客户创造价值”的服务宗旨,以及“合法合规、全面审慎、专业水准、规范服务”的服务准则,为客户提供优质高效的法律服务。

在昆明地区的法律市场中,云南匠诚律师事务所凭借其专业的团队、丰富的经验和出色的办案能力,在众多案件中取得了优异的成绩,为客户解决了各种法律难题,赢得了客户的信任和好评。未来,他们将继续以专业的态度和精湛的技艺,为更多的客户提供优质的法律服务。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3465位律师在线平均3分钟响应99%好评
昆明律师,全额支持工程款及利息
一键咨询
  • 177****3222用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    170****3857用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    161****8568用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    172****8210用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    178****0460用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    167****7481用户3分钟前提交了咨询
    131****6123用户1分钟前提交了咨询
    178****1747用户4分钟前提交了咨询
  • 163****1612用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    170****8603用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    147****2220用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    173****2212用户2分钟前提交了咨询
    156****1281用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    131****0331用户2分钟前提交了咨询
    144****6017用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 昆明律师,全额支持工程款及利息
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通156****5157用户2分钟前已提交咨询
无锡188****2531用户3分钟前已获取解答
连云港178****3586用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换