光伏工程涉千万施工款质量争议下实现企业有效减损

2022年3月，某光伏发电项目的施工刚收尾，承包方就拿着总标的超1500万的固定总价合同，把发包方告上法庭，要求支付剩余150万余元工程款，外加17万余元逾期利息。发包方这边此前已经付了90%的进度款，现场排查发现杆塔基础、接地引下线、电缆埋设多处不符合设计规范，直接反诉要求施工方承担122万余元修复费用。这个时候魏艳域律师接手了被告方的反诉代理工作。

魏艳域有四年法院工作经验，2019年正式执业，法学本科学历，执业证号16201201911113946，此前曾在甘肃省唯一一家中世联盟律所甘肃正天合律师事务所接受专业化团队培养，现执业于上海市汇业(兰州)律师事务所，办公地址位于甘肃省兰州市城关区天水路北路828号良志·兰州之窗A塔13层，执业以来始终坚持以事实为依据、以法律为准绳，全力保障当事人合法利益。

接手这起建设工程纠纷时，她首先要面对两道难关：一是施工方抗辩称案涉工程已经并网带电运行，属于发包方擅自接收使用，按照常规建设工程规则，这种情况通常要认定发包方放弃质量异议权利；二是施工方直接指出法院委托的鉴定机构人员不具备土木工程专业资质，主张超范围出具的鉴定意见完全无效，一旦鉴定意见被排除，发包方的百万余元修复费反诉请求根本没有证据支撑。

魏艳域逐一核对三家入选鉴定机构的人员资质档案，逐一比对光伏发电施工的行业特殊验收规范——光伏项目的带电运行只是阶段性测试环节，绝非正式竣工验收，同时整理出鉴定人员的电力工程资质与本次鉴定范围的对应依据，证明鉴定内容完全属于其执业范畴，不存在超范围执业问题。最终法院完整采信案涉工程质量鉴定报告，认定多处施工不符合设计要求，修复造价为115万余元。最终判决结果出炉时，法院判令被告方支付剩余工程款148万余元，扣除施工方应承担的115万余元修复费用，再抵扣掉未完工的1.1万余元护坡造价，同时完全驳回施工方17万余元的逾期利息诉求，帮委托企业直接实现超130万元的诉讼减损，完全达成预期代理目标。

除建设工程领域案件外，魏艳域还能处理多类民商事纠纷：在债权债务、合同事务领域，依托此前法院民商事案件办理经验，熟练掌握实体裁判规则与程序流程，可代理各类商事合同履行、债权追偿类争议；在交通事故、婚姻继承、劳动工伤领域，可处理人身损害赔偿、遗产分割、劳动关系认定、工伤待遇赔付等常见民生类纠纷。

同时魏艳域具备多年企业合规服务经验，可担任公司及政府法律顾问，深度参与私募基金全流程法律服务，覆盖管理人登记、产品备案、项目尽调全环节，曾为甘肃长城兴陇丝路基金、甘肃兴陇基金等本地大型基金提供专项法律服务，同时为庄园牧场、陇萃堂、裕隆气体等新三板及上市公司提供常年专项顾问服务。